TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMA KANUNU KAPSAMINDA TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 HAZIRLAYAN ONAY Evrak No : 1 Değiştirme No : Değiştirme Tarihi : Hazırlanma Tarihi :18.03.2016 Murat ŞENSÖZ 3/XVIII Harita Mühendisi TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER 12.1.İŞ DENEYİM BELGELERİNE AİT KRİTERLER 12.2.MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER 12.3.BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER 12.4.YAKLAŞIK MALİYET HESABI 12.5.TEKLİF FİYATIN İÇERİĞİ 12.6.EN UYGUN TEKLİF MADDE 13.TEKLİFLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 13.1.İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ 13.2.TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 13.3.ALT YÜKLENİCİLER 13.4.KISMİ TEKLİF VERİLMESİ 13.5.AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI 13.6.FİYAT FARKI 13.7.TEKLİFLERİN TÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR MADDE 01.AMAÇ MADDE 02.KAPSAM MADDE 03.YASAL DAYANAK MADDE 04.TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 05.BİLDİRİMLER MADDE 06.KONTROL VE DENETİM MADDE 07.KOORDİNASYON MADDE 08.YETKİ VE SORUMLULUK MADDE 09.YÜKÜMLÜLÜKLER 09.1.İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 09.2.YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER İKİNCİ BÖLÜM İŞE İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 10.İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 10.1.İŞİN KONUSU 10.1.1.İŞİN TANIMI 10.1.2.İŞİN ADI 10.1.3.İŞİN KAPSAMI 10.1.3.1.İŞİN NİTELİĞİ 10.1.3.2.İŞİN TÜRÜ 10.1.3.3.İŞİN NİCELİĞİ (MİKTARI) 10.1.3.4.İŞİN YAPILMA YERİ 10.1.3.5.İŞİN GEREKÇESİ 10.2. İŞ VE/VEYA İŞYERİ TESLİMİ VE TARİHİ 10.3.İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE İŞİN SÜRESİ 10.3.1.İŞE BAŞLAMA TARİHİ 10.3.2.İŞİ BİTİRME TARİHİ 10.3.3.İŞİN SÜRESİ MADDE 11.İŞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 11.1.PERSONEL VE EKİPMAN DURUMU 11.2.YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 11.2.1. ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI 11.2.2.ÇALIŞANLARIN SAĞLIK İŞLERİ 11.2.3.ÇALIŞANLARIN KAZAYA UĞRAMALARI 11.2.4.ÇALIŞANLARIN YİYECEĞİ VE İÇECEĞİ 11.2.5.ÇALIŞANLARIN İZİN HAKKI 11.3.YÜKLENİCİNİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI YERLER 11.4.YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI 11.5.İŞİN YÜRÜTÜMÜ 11.6.İŞİN DEVAMLILIĞI 11.7.MEVZUATA UYGUNLUK 11.8.GİZLİLİK 11.9.KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERME 11.10.İŞİN/İŞYERİNİN KORUNMASI, GÜVENLİĞİ VE SİGORTALANMASI 11.11.YÜKLENİCİNİN KUSURU DIŞINDAKİ HASAR VE ZARARLAR 11.12.YÜKLENİCİNİN HATALI, KUSURLU VE EKSİK İŞLERİ 11.13.İŞ PROGRAMI 11.14.FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI 11.15.DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAK SAĞLANMASI 11.16.EKİPMAN VE İŞÇİLİK KALİTESİ 11.17.ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR 11.18.SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI 11.19.İŞLERİN BAKIMI VE DÜZELTİLMESİ 11.20.İŞYERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE TESİSLERİN KALDIRILMASI 11.21.İŞİN DENETİMİ 11.22.İŞLE İLGİLİ KAYIT ve TUTANAKLAR 11.23.İŞİN TESLİMİ 11.24.İŞİN KONTROLÜ 11.25.İŞİN KISMİ KABULÜ 11.26.İŞİN KABULÜ 11.27.KESİN HESAP RAPORU 11.28.YÜKLENİCİNİN BAŞVURUDA BULUNMAMASI 11.29.HAKEDİŞLERİN DÜZELTİLMESİ 11.30.ÖDEMELER İÇİN GEREKLİ BELGELER 11.31.ÖDEME ŞARTLARI 11.32.ÖDEME YERİ 11.33.DESTEK HİZMETLERİNE AİT ŞARTLAR 11.34.GARANTİYE İLİŞKİN ŞARTLAR 11.35.MALI/İŞİ TESLİM ETME VE TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERE İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 12.TEKLİFLERE İLİŞKİN BİLGİLER TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 14.SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 14.1.SÖZLEŞME YAPILMASI 14.2.SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER 14.3.SÖZLEŞMENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE SÜRESİ 14.4.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ, BEDELİ VE EKLERİ 14.4.1.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ 14.4.2.SÖZLEŞMENİN BEDELİ 14.4.3.SÖZLEŞMENİN EKLERİ 14.5.SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER 14.6.TEMİNAT 14.6.1.TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 14.6.2.KESİN TEMİNAT 14.6.3.EK KESİN TEMİNAT 14.6.4.KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ 14.7.SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İŞ ARTIŞLARI, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ MADDE 15.SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 15.1.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 15.2.SÖZLEŞMENİN DEVRİ 15.3.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞİN TASFİYESİ 15.4.YÜKLENİCİNİN KISITLILIĞI 15.5.FİYATI BELLİ OLMAYAN İŞLERDE YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİ BEŞİNCİ BÖLÜM TEKNİK KONULARA İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 16.TEKNİK KONULARA İLİŞKİN BİLGİLER 16.1.İDARENİN YÜKLENİCİYE TESLİM EDECEĞİ DOKÜMANLAR 16.2.YÜKLENİCİNİN İDAREYE TESLİM EDECEĞİ DOKÜMANLAR 16.3.KONTROL TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİ 16.4.TEKNİK MEVZUAT MADDE 17.TEKNİK KONULARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 17.1.TEKNİK İŞLER ALTINCI BÖLÜM DİĞER KONULAR MADDE 18.DİĞER KONULAR 18.1.CEZALAR VE KESİNTİLER 18.2.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 18.3.KONTROL TEŞKİLATI İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR 18.4.İTİRAZ HAKLARI 18.5.HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 18.6.ÇEŞİTLİ KONULAR 18.7.YÜRÜRLÜK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KONULAR MADDE 01. AMAÇ 01.1.Bu teknik şartnamenin amacı; sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi için uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. 01.2.Bu teknik şartname uyarınca yapılacak çalışmaların amacı; İdare tarafından tamamen veya kısmen kamulaştırılacak ve/veya irtifak hakkı tesis edilecek ve/veya geçici olarak kullanılacak taşınmazların; arazi, arsa, ürün, ağaç, yapı ve varlık bedellerinin parsel düzeyinde değerlerinin takdiri ve bedellerinin belirlenmesi, gerekli olan veri ve belgelerin temin edilmesi ve/veya üretilmesi için yürürlükteki tüm Kanun (Kamulaştırma, İmar, Kadastro, Kamu İhale, İş, Sosyal Güvenlik Kanunu, vd.), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen yöntemlerle objektif esaslara göre tespit edilmesidir. MADDE 02. KAPSAM 02.1.Bu teknik şartnamede belirtilen iş ve işlemlerin doğru ve eksiksiz olarak yapılması, uygulanması, yürütülmesi, tamamlanması, neticelendirilmesi ve İdareye Sayfa 2 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ teslim edilmesi ile ilgili olarak; yetki, sorumluluk, temin, üretim, yetkili mercilere ait imza ve onay, yazışma, dosyalama, tespit, kontrol, kabul, bedel, tescil, bildirim ve benzeri konulara ilişkin uygulanacak esas ve usulleri kapsar. 02.2.Bu teknik şartname, ihale dokümanları ile sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 03. YASAL DAYANAK 03.1.Bu teknik şartnamede belirtilen iş ve işlemlere ait esasların düzenlenmesi, yapımı, uygulanması, yürütülmesi, tamamlanması, neticelendirilmesi ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin yürürlükteki tüm Kanun (Kamulaştırma, Kadastro, İmar, İş, Sosyal Güvenlik, Kamu İhale Kanunu ve diğerleri), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümleridir. 03.2.Aliağa-Bergama Demiryolu Projesi kapsamında, yeni demiryolu güzergahına isabet eden taşınmazların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılması için, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin (b) bendi gereğince Yönetim Kurulumuzca alınan 06.12.2013 tarih ve 26/267 sayılı Kamu Yararı Kararı, yine aynı kanunun 6. maddesinin (g) bendine göre Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 16.01.2014 tarih ve 18871403/752.01.01/148 sayılı olur yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu projenin Aliağa kısmı için kamulaştırma işlemlerinin uygulanmasına Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının 28.12.2015 tarih ve 83791716-752.01.01/E.169231 sayılı yazısı ve ekindeki 24.12.2015 tarih ve 83791716-752.01.01/E.163423 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile karar verilmiştir. Söz konusu proje Bergama kısmı için kamulaştırma işlemlerinin uygulanmasına Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığının 02.02.2016 tarih ve 83791716-752.01.01/E.69993 sayılı yazısı ve ekindeki 02.02.2016 tarih ve 83791716-752.01.01/E.67546 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile karar verilmiştir. MADDE 04. TANIMLAR VE KISALTMALAR 04.1.Bu teknik şartnamede belirtilen iş ve işlemlere ilişkin olarak yürürlükteki tüm Kanun (Kamulaştırma, Kadastro, İmar, İş, Sosyal Güvenlik, Kamu İhale Kanunu ve diğerleri), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan tanımlar ve kısaltmalar aynen geçerlidir. 04.2.Bu teknik şartnamede sıklıkla kullanılan tanımlardan, İDARE: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü ve 3.Bölge Müdürlüğünü, FİRMA: Sözleşme konusu işle ilgili olarak ihale dosyası hazırlayarak teklif veren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ na kayıtlı şirketi, YÜKLENİCİ: İhale neticesinde kendisi ile sözleşme akdedilen hizmet sunucusu kişiyi veya firmayı, YÜKLENİCİ VEKİLİ: İdarenin kabulü üzerine Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden ve Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi, ALT YÜKLENİCİ: İdarenin onayıyla Sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını gerçekleştirmek üzere Yüklenici adına ve ona bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi, ORTAK: Yüklenici ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturanlardan her birini, ÜÇÜNCÜ KİŞİ: İdare ve Yüklenici dışındaki kişileri,(Kamu Tüzel Kişileri (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ve/veya Özel Tüzel Kişileri (Firmalar, Anonim, Limited Şirketler vd.) ve/veya Özel Kişileri) PERSONEL: Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen hizmetleri beden ve zihin gücü ile yapan çalışanları, (Yüklenici personeli, elemanı, çalışanı, işçisi (ve TCDD Hizmet Alımı Personeli) olarak da tanımlanabilir.) TARAF: Duruma göre İdare veya Yüklenici, taraflar ise her ikisini, EKİPMAN: Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması için gerekli olan her türlü tüm malzeme, araç-gereç, taşıt, mal, tesis, teknik donanım ve yazılımları ve diğerleri, İŞ: Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dahil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; sürekli (belli dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki hizmetleri veya belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada) ortaya çıkarılan hizmetleri, İŞYERİ: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici ve/veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri, İHALE YETKİLİSİ: TCDD Yönetim Kurulunu veya yetki devri yaptığı unvandaki görevlileri, İHALE: Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerince hizmet alımı işlerinin, istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve İhale Yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, ifade eder. İHALE KOMİSYONU: İdare tarafından, işlerin denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş personelleri, KONTROL TEŞKİLATI (KONTROLLÜK): İdare tarafından, işlerin yürütülmesi, kontrolü ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir personel veya bir komisyon ve/veya İdare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, SÖZLEŞME: İdare ile Yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, GÜN: Takvim gününü, UYGULAMA AYI: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı, YIL: Takvim yılını, YAKLAŞIK MALİYET: Yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri gereğince, ihaleden önce her türlü fiyat araştırması yapılarak tespit edilen KDV hariç tahmini bedeli, TEKNİK DOKÜMAN: Sözleşme uyarınca İdare ve/veya Yüklenici tarafından temin edilerek ve/veya düzenlenerek imzalı ve onaylı olarak karşılıklı sunulan, tüm plan, TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ proje, harita, bilgi, belge ve diğerleri, PROJE: İdare tarafından mevcut ve/veya yeni demiryolu güzergahlarında ve/veya sahalarında ve/veya çevresinde yapılacak veya ihale yoluyla yaptırılacak her türlü yapım, üretim ve işletim [Demiryolu, hızlı tren, demiryoluna bağlantı yolu, demiryolu güzergahı yenileme, sanat yapıları, stok sahaları, lojistik merkezler, trafo merkezleri, tesis, teknik bina, sinyalizasyon, telekomünikasyon, elektrifikasyon, ihatalar, servis yolları, harita vd.] işlerini, PROJE PAKETİ: İdare tarafından yapılacak veya ihale yoluyla yaptırılacak birden fazla projeyi, PROJE ALANI: Proje ve/veya Proje Paketi sınırları içerisinde kalan arazi parçasını, PLAN: TCDD 3. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğünün vermiş olduğu Kamulaştırma taslak planını, KAMULAŞTIRMA SINIRI: İdarece verilen onaylı plan veya projelerde inşaat alanlarını kapsayacak şekilde İdarece belirlenen sınırları, KAMULAŞTIRMA ALANI: İdarenin ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma sınırları içerisinde kalan arazi parçasını, KAMULAŞTIRMA PLANI: Kamulaştırma ve kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmazların sınırlarını, yüzölçümlerini, cinsini ve maliklerini gösterir haritayı, MÜCAVİR ALAN: İmar Mevzuatına göre belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altındaki alanlar, APLİKASYON: Detay noktalarının araziye uygulanmasını, KİLOMETRAJ: 12+345.67 şeklinde yazılır ve oniki artı üçyüz kırkbeşe altmışyedi diye okunan kilometreleri, GÜZERGAH ELEMANLARI: GÜZERGAH EKSENİ: Araziye aplike edilmiş ekseni ALİYMAN: Güzergâh ekseninin doğru parçalarını, DEVELOPMAN (KURP): Yatay ve düşey eksendeki doğru parçalarını, birleştiren dairesel kesimi, REKORTMAN (GEÇİŞ EĞRİSİ): Yön veya eğim değişikliklerini güvenlik ve konfor gereksinimlerine uygun bir süreklilik ve hızda gerçekleştirmek ve merkezkaç kuvveti etkisine karşı ani olmayan düzenli bir geçiş sağlamak amacıyla aliyman ile kurp arasına yerleştirilen eğri parçasını (klotoid ve diğer), DEVER: Merkezkaç kuvveti nedeniyle savrulmayı önlemek için demiryolu platformuna uygulanan enine eğimi, SOME (S): Aliymanların kesişme noktası, SAPMA (Δ): Aliymanların gidişe göre sağa veya sola dönüldüğünde meydana gelen dönüklük açısı. TO: Kurbun aliyman ile ortak (teğet) noktasına, kurbun başlangıç noktasını, TF: Kurbun aliyman üzerindeki son teğet noktasına kurbun bitim noktasını, TANJANT (T): Kurbun başlangıç ve bitim noktaları ile some arasında kalan doğru parçasını, BİSEKTRİS (B): Somede içteki açının açıortayının, kurbu kestiği noktaya noktasını, ŞEV: Yarma ve dolgularda platform kenarının doğal zeminle bağlantısını sağlamak amacıyla oluşturulan eğimli zemini, VARYANT: Demiryolunun bir kısmının veya tamamının çeşitli nedenlerle değiştirilmiş kısmını, PİKETAJ: Demiryolu ekseninin zeminde belirlenmesi için yer kontrol noktalarına bağlı olarak zorunlu (TO, TF ve diğer) ve serbest (Örneğin 20 m.) aralıklarla araziye noktaların (Kritik kesimler, TO, TF, AÜN ve diğer) tesisini (işaretlenmesi, çakılması ve diğer), DRESAJ: Demiryolu eksenindeki kaçıklıkların düzeltilmesi işlemini, RİPAJ (KAYDIRMA): Heyelan, inşaat zorluğu, arazi kullanma, topografik yapının elverişsizliği ve sanat yapılarının problemli hale gelmesi vb. gibi sebeplerle demiryolu güzergahının projede kaydırılması anlamında kullanıldığı gibi, dresaj sırasında rayların değiştirilmeden eğilip bükülmesidir. DEPLASE: Demiryolu koridorunda kalan unsurların (enerji ve sulama hatları ve diğer) güvenlik ve diğer nedenlerle yerinin değiştirilmesi, ARAZİNİN TOPOGRAFYASI: İklim ve özellikle suyun etkilerini hızlandıran veya yavaşlatan arazi şekillerini içeren, arazinin düz, hafif dalgalı ve dağlık biçimlerini, ARAZİNİN (NEVİ) TÜRÜ: Sürekli olarak aynı tarım kültürüne ayrılan tarla arazisi (sulu ve kuru), meyve bahçesi, bağ, zeytinlik, çayır arazisi ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazi gibi toprak parçalarını, ARAZİ PARSELİ: Tarım kültürüne ayrılan farklı biçim ve oluşumlardaki boyu ve genişliği belirli arazi parçasını, TARIM ARAZİSİ: Orman arazisi, mera arazisi, yerleşim alanı ve diğer amaçlarla kullanılan araziler hariç, fiilen tarımsal üretime ayrılmış veya boş bırakılmış olan I.VII. Sınıflar arasındaki arazileri, ARSA: Kamulaştırma gününde imar planı içinde kalan taşınmazlar ile değerlendirme tarihinde (Kamulaştırmanın tebliğ veya dava günü) imar planı içinde olmamakla birlikte, belediye mücavir alanı sınırları içinde olan, belediye hizmetlerinin tamamından yararlanan ve etrafı meskun olan yerler veya arazi parçalarını, KAMULAŞTIRMA DEĞERİ (D): Her bir proje alanında bulunan tarım arazilerinin nevileri, üretim yönü ve topografik özellikleri dikkate alınarak, arazinin yıllık ortalama net gelirinin kapitalizasyon faiz oranına bölünmesi ile tespit edilecek olan arazi değerini ve arsalarda ise, kamulaştırma tarihinden önce özel amacı olmayan emsal satış değerleri dikkate alınarak elde edilecek arazi pazar değerlerini, GELİR VEYA GELİRLERİN KAPİTALİZASYONU YÖNTEMİ: Arazilerde yıllık ortalama net gelirlerin kapitalizasyon faizine bölünmesi veya gelecek yıllarda arazilerden elde edilebilecek olan net gelirlerin yürürlükteki kapitalizasyon faizine göre, bugüne biriktirilmesi esasına dayanan gelirlerin kapitalizasyonu yöntemini, ARAZİNİN YILLIK ORTALAMA NET GELİRİ (R): Net gelir, toprak veya arazi rantı, Sayfa 3 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ yıllık ortalama net gelir veya arazinin payına düşen net gelir eş anlamlı olup, gayrisafi hasıla veya gayrisafi üretim değerinden arazi kirası hariç üretim masraflarının çıkartılması ile kalan değeri, GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ (GSÜD): Tarım arazilerinden elde edilen ana ve yan ürünlerin üretim miktarlarının çiftçi eline geçen ürün fiyatları ile çarpılması ve buna üretimdeki gerçek değer artışlarının ilave edilmesi ile bulunacak olan brüt üretim değerini, KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI (f): Tarım arazilerinin (kuru tarla, sulu tarla, meyve bahçeleri, bağ, zeytinlik, meyvesiz ağaç, çayır vb.) yıllık ortalama net geliri ile arazinin gerçek pazar (fiilen gerçekleşmiş alım-satım) değeri arasındaki oranı, ÜRETİM MASRAFLARI: Bir birim mal veya hizmet üretebilmek için kullanılan arazi, iş gücü ve sermaye gibi üretim faktörlerinin miktar ve değer olarak ifadesi olmakla birlikte, değer takdirinde arazi kirası hariç bütün üretim masraflarını, ARAZİ KİRASI: Tarım arazilerinin koşullarına göre getirebileceği kira geliri veya üretim faaliyetlerinden arazinin payına düşen net geliri, MÜNAVEBE SİSTEMİ: Tarla arazilerinde belirli bir düzen içinde yıllara göre birbirini izleyen tarla ürünleri ekim nöbeti sistemini, ÇİFTÇİ ELİNE GEÇEN ÜRÜN FİYATI: Tarım ürünleri satış fiyatlarından stopaj ve fonlar, Yaş Meyve ve Sebze Hallerinde ödenmesi zorunlu komisyon ve rüsumlar ile kooperatif, birlik ve derneklere ürün fiyatı üzerinden ödenen komisyon ve aidatların çıkarılması ile bulunan üretici eline geçen net ürün fiyatını, ARAZİNİN İŞLETME BİÇİMİ: Tarım arazilerinin mal sahibi, kiracılık ve ortakçılık ile işletilme yöntemlerinden her birini, ARAZİNİN ÜRETİM YÖNÜ: Tarım arazilerinin tarla tarımı ve çayır arazilerinde olduğu gibi yıllık veya meyve bahçeleri, bağ ve meyvesiz ağaçlıklarla kaplı arazilerde olduğu gibi periyodik gelir getirme durumunu, YILLIK (SENELİK) GELİR: Birçok yıl için her yıl sonunda tarla arazileri, çayırlar vb. her arazi nevi ile binalardan elde edilen yıllık net geliri,(en az 30 parsel) PERİYODİK GELİR: Her (n) yıl veya her periyot sonunda meyve bahçeleri, bağ ve meyvesiz ağaçlıklar vb. ile kaplı tarım arazilerinden sağlanan geliri, (en az 30 parsel) ÜRÜN BEDELİ: Ürünlerin içinde bulundukları gelişme dönemlerine bağlı olarak, gelişme periyodunun ilk dönemlerindeki ürünlere söz konusu tarihe kadar yapılan masraflar (fiilen yapılan masraflar, faiz ve genel yöntem giderleri dahil) ve hasat zamanına yaklaşmış olan ürünlerde ise, hasat edilebilecek ürünün Pazar değeri (gayrisafi üretim değeri-tasarruf edilen masraflar) üzerinden hesaplama bedelleri, YEREL ARAZİ ALIM-SATIM DEĞERİ (D): Tarım arazilerinin topografik koşulları ve nevilerine ve arsalarda ise, mevki koşullara göre, yerel pazarlarda oluşmuş gerçek alım ve satım değerleri olup, yerel (İl, İlçe ve Köy) düzeylerde; İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Mal Müdürlükleri, yerel emlak ofisleri ve yerel yönetimlerden (özellikle köylerde köy senedi ile yapılan satışlar dahil) toplanacak belge ve yerel gözlemler çerçevesinde tespit edilecek değerleri, PAZAR DEĞERİ: Yerel emlak pazarlarında, kamulaştırmadan önce gerçekleşmiş alım-satım değerleri esas alınarak, araziye (arsaya) değer takdir edilmesi ile elde edilen değerleri, İRTİFAK HAKKI BEDELİ: Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine amaç için yeterli olduğu takdirde (boru hattı, iletim hattı, iletişim hattı, tünel, viyadük, vd.) taşınmaz malın belirli bir kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde irtifak hakkı kurulması nedeniyle oluşabilecek gelir kaybı ve artan risklere (kapitalizasyon faiz oranına) bağlı olarak takdir edilen arazi yararlanma bedellerini, MÜCAVİR ALAN: İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altındaki alanı (Mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Ayrıca bu alanlar köyleri de içerebilir. İmar kanununa göre tespit edilir.), KÖY YERLEŞİM ALANI: Köy ve mezraların cami, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alanı, İMAR DURUMU BELGESİ (KROKİSİ VEYA ÇAPI): Bir parselde inşa edilecek yapı veya yapıların İmar Kanunu, imar planı ve imar yönetmeliği ile öngörülen proje yapım koşullarını, yazı ve kroki ile belirten, ilgili belediyelerce tanzim ve onaylanan yapı ruhsatına esas belgeyi, YAPI (İNŞAAT) RUHSATI: İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce verilen izin belgesini, KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkını, KAT MÜLKİYETİ: Bir yada daha çok kişinin bir yapının belirli bir bölümüne sahip olmasını, diğer bir deyişle bir yapının kat, daire, iş bürosu, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinden o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından yasal olarak kurulan bağımsız mülkiyet hakkını, AYRIK NİZAM: Hiçbir yanından komşu binalara bitişik olmayacak şekilde, bir parsel üzerine, inşaat edilmiş veyahut edilecek yapı düzenini, BİTİŞİK NİZAM: Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı düzenini, BLOK NİZAM: İmar planı veya imar yönetmeliğinde cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirlenmiş tek yapı kitlesinin bir veya birden fazla parsel üzerine oturduğu bahçeli düzeni, EBATLI KROKİ: Parseller ile üzerindeki yapılar ve müştemilatların kenar TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ uzunluklarının gösterildiği uygun ölçekli krokiyi, EMSAL DURUMU TABLOSU (CETVELİ): Değerleme nedeniyle tapu sicil müdürlüklerinden vs. temin edilen emsal satış parselleri ile bu parsellere ait tapu, kadastro, imar ve satış bilgilerini gösterir tabloyu, EMSAL DURUMU HARİTASI: Emsal durum tablosundaki parsellerin ve kamulaştırılan parsellerin 1:25000, 1:10000 veya istenilen uygun ölçekteki harita üzerinde koordinatlı olarak gösterir haritayı (Ayrıca hava fotoğrafı üzerinde de aynı şekilde gösterilebilir), ifade eder. 06.3.Bu teknik şartnamede sıklıkla kullanılan kısaltmalardan, HGK: Harita Genel Komutanlığını, TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü, TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü, TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, HKMO: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını, BÖHHBÜY: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğini, TE-KO YÖNETMELİĞİ: Tescile konu olan harita ve planlar Yönetmeliğini, STFHY YÖNETMELİĞİ: 1/5000 ölçekli Standart Topografik Fotogrametrik Harita Yapımına ait Teknik Yönetmeliğini, YKN: Yer Kontrol Noktalarını, (TUTGA,C1,C2,C3 ve C4,Nivelman) ST: Standart Topografik Haritayı, STK: Standart Topografik Kadastral Haritayı, KH: Kadastral Haritayı, GPS: (Global Positioning System) Global Konum Belirleme Sistemini, KM: Kilometreyi, KTR: Kıymet Takdir Raporunu, SER: Savunmaya Esas Raporunu, MBKR: Mahkeme Bilirkişi Raporunu, SKG: Standart Kamulaştırma Genişliğini, KYK: Kamu Yararı Kararını, KİBK: Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararını, İKN: İhale Kayıt Numarasını, SSGSSK: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, SN: Sıra Numarasını, KN: Kod Numarasını, PN: Poz Numarasını ifade eder. MMADDE 05. BİLDİRİMLER 05.01.İdare ve Yüklenici arasındaki her türlü iletişim (sözleşmeye göre bir izin, onay, belge, tebligat ve olur verilmesi, tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı, davette bulunulması ve diğer) taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. 05.02.Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta (posta, posta kuryesi, kargo ve benzeri) ve elektronik haberleşme (teleks, telefon, faks, elektronik posta ve benzeri) gibi yollarla bildirimde bulunabilirler. Ancak, bildirimin yazılı olarak belgelenerek teyit edilmesi zorunluluğu, bildirim tarihinin fiili tebliğ tarihi sayılıp sayılmayacağı ve bildirimin kabul edilip edilmeyeceği hususları İdare tarafından belirlenecektir. 05.03.Yüklenici ve İdarenin birbirlerine bildirdikleri adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenici tebligat adresi değişikliğini İdareye bildirmek zorundadır. İdarece yapılan yazılı tebligatların Yüklenicinin adreste bulunulmaması hallerinde de tebligat yapılmış sayılacaktır. MADDE 06. KONTROL VE DENETİM 06.1.Bu teknik şartnamede belirtilen iş ve işlemlerin kontrolleri ve denetimleri, İdarenin görevlendirdiği eleman(lar) (Kontrol Mühendisi, Kontrol Teşkilatı ve diğer) tarafından yapılacaktır. MADDE 07. KOORDİNASYON 07.1.İdare ile Yüklenici arasındaki koordinasyon, İdarenin görevlendirdiği eleman(lar) (Kontrol Mühendisi, Kontrol Teşkilatı ve diğer) ile Yüklenicinin görevlendirdiği eleman(lar) (İş Sorumlusu Ekip Yöneticisi, Arazi ve Büro Yöneticisi, irtibat personeli ve diğer) tarafından sağlanacaktır. MADDE 08. YETKİ VE SORUMLULUK 08.1.Haritaların (Halihazır, kadastro, kamulaştırma, imar, vb.)Yapımı ile Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi işlerinde yetki ve sorumluluk yasal yetkiye haiz bir Jeodezi ve Fotogrametri (Geomatik, Harita, Harita ve Kadastro vb.) Mühendisi tarafından üstlenilir. Yapımı İnşaat İşleri ve/veya Proje Mühendislik Hizmetleri ihaleleri muhtevasında yaptırılması düşünülen işler için de aynı şart geçerlidir. 08.2.Tamamen veya kısmen kamulaştırılacak ve/veya irtifak hakkı tesis ve/veya geçici olarak kullanılacak taşınmazların, arazi, arsa, ürün, ağaç, yapı ve varlık bedellerinin parsel düzeyinde değerlerinin takdiri ve bedellerinin belirlenmesi, kamulaştırma alanı içerisindeki taşınmazların arsa-arazi ayrımlarının yapılması ve arsaların yerel ortalama alım-satım değerleri araştırılarak ortaya konulması işlerinde yetki ve sorumluluk ilgili konuya göre yasal yetkiye haiz Ekip Yöneticisi ile Arazi ve Büro Yöneticisi, (İnşaat Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri (Harita) Mühendisi, Mimar, Şehir Bölge Plancısı, Ziraat Mühendisi ve Avukat) tarafından üstlenilir. Proje Mühendislik Hizmetleri bünyesinde yaptırılması düşünülen değerleme işleri için de aynı şart geçerlidir. MADDE 09. YÜKÜMLÜLÜKLER MADDE 09.1. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 09.1.1.İdare, Sözleşme konusu iş ve işlemlerde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü fiziksel ve/veya sayısal verileri (plan, proje, harita, bilgi, belge, klişe, form ve Sayfa 4 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ diğerleri) Yükleniciye tek seferde veya kısım kısım teslim edecektir. Gerekirse yapılan teslimatlar için tutanak tutacaktır. 09.1.2.İdare, sözleşmede tanımlanan işlerin yapılması, yürütülmesi, tamamlanması ve neticelendirilmesine yönelik olarak; Yetki Belgesi yazısı düzenleyerek Yükleniciye verecektir. 09.1.3.Sözleşme konusu işle ilgili gerekli izin, ruhsat, kontrol ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. 09.1.4.Yüklenicinin yükümlüğündeki işlerin yapılması sırasında ihtiyaç duyulması halinde ilgili merciler ile irtibata geçilmesi ve yazışma yapılması İdare tarafından yapılacaktır. 09.1.5. İdare; işin konusunu, miktarını, süresini ve Yüklenici ile ilgili diğer bilgileri, ilgili Vergi Dairesine ve/veya SGK Müdürlüğüne yazı ile bildirecektir. 09.1.6.Yaklaşık maliyetin hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması, işin ilanı ve ihale edilmesi, sözleşmelerin imzalanması, devri, feshi ve işin tasfiyesi, Kontrol ve Kabul heyetlerinin, komisyonlarının teşkili ve tayini, yer teslimi yapılması, iş programlarının incelenmesi ve onaylanması, süre uzatımı verilmesi, geçici ve kesin kabullerin yapılması ve kabul tutanaklarının onaylanması, hakedişlerin ödenmesi, yeni fiyat tutanaklarının onaylanması, iş bitirme ve denetleme belgelerinin verilmesi, teminatlarla ilgili işlemler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile olan ilişkilerin yürütülmesi ve diğer hususlar İdarenin yetki ve sorumluluğundadır. 09.1.7.İdare, Yüklenicinin İdare içerisinde çalışmasına olanak sağlayan düzenlemeleri (gerekirse işin yapılacağı, Yüklenici personelinin çalışacağı ve işyerinde kullanılacak Yüklenici ekipmanın konulacağı yerleri Yükleniciye bir tutanakla teslim edecek) yapacaktır. MADDE 09.2. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 09.2.1.Yüklenici, iş ile ilgili ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını, saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliği ve gizliliği, sağlamakla sorumludur. 09.2.2.Yüklenici, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken ve hizmetleri ifa ederken genel kabul görmüş teknik ve uygulamalara uygun azami itinayı gösterecek, randımanlı çalışacak, ekonomi ilkeleriyle hareket edecek, sağlıklı yönetim ve ileri teknoloji ile birlikte güvenilir ve etkin ekipman ve yöntemleri kullanacaktır. 09.2.3. Yüklenici, bu şartnamede belirtilen yükümlülükler ve tüm Kanun ve mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle İdareye, Kamu Tüzel Kişiler (Kamu Kurum ve Kuruluşları), Özel Tüzel Kişiler ve Özel Kişilere verdiği tüm zarar, ziyan, ceza, tazminat ve diğer konulardan dolayı bizzat sorumludur ve bunların mali sonuçlarından doğacak tüm giderleri karşılamak zorundadır. 09.2.4.Yüklenici, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediğinin belirlenmesini teminen mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin gerçekleşeceği yıl itibarıyla (TMMOB ve/veya HKMO, İlgili Ticaret Odası ve diğer) onaylı belgeleri İdareye verecektir. 09.2.5.Yüklenici, sözleşme yapılmadan önce İdareye ait ayrı bir işyeri numarasını SGK ’dan alacaktır. 09.2.6.Yüklenici, İdarenin her türlü alacağını kendisine ödenecek teminatından ve/veya varsa diğer alacaklarından ve/veya hakedişinden mahsup edileceğini kabul edecektir. 09.2.7.Yüklenici, yapmış olduğu işlerde ortaya çıkabilecek kusur veya hatalardan dolayı 10 yıl süre ile İdareye karşı sorumludur. 09.2.8.Yüklenici, hazırladığı kıymet takdirlerinin güncelleştirmesinden sözleşmenin bitim tarihine kadar sorumludur. Güncellemeler ilgili mali yılların verileri dikkate alınarak yapılacaktır. 09.2.9.Yüklenici, işe başlamasından önce, işin yürütümü sırasında ve işin süresi boyunca, İdare adına araştırmaya katılacak personeline ve firma bünyesine katacağı her bir yeni personeline, projenin tanıtımı ile arazide ve büroda yapılacak çalışmalar hakkındaki eğitimleri, kendisi tarafından gerçekleştirecektir. 09.2.10.Yüklenici, güzergahta mahkemece belirlenen gün ve saatlerdeki keşiflere kendi personeli ve vasıtası ile birlikte katılacaktır. 09.2.11.Yüklenici işin yürütümü sırasında ve işin süresi boyunca, İdarenin yazılı ve şifahi talebi doğrultusunda, İdarenin belirleyeceği yer ve tarih ile gerekirse işin mahallinde bilgilendirme toplantıları ve brifingler düzenlemek zorundadır. 09.2.12.Yüklenici, görevlendirdiği araştırma ekibi tarafından her bir proje alanında arazi sınıflaması yaptıracaktır. Bu sınıflama sayesinde, arazinin topografik özellikleri ve nevilerine göre ayrımı ile arsa-tarım arazisi özelliği taşıyan alanlar genel olarak saptanmış olacaktır. Tarım arazisi niteliği taşıyan parseller için kapitalizasyon faizi ve arazinin net geliri araştırılacaktır. 09.2.13.Yüklenici, bir bütün olarak araştırmada kullanılacak en uygun veri toplama araçları ve yöntemleri ile analiz ve değerlendirme yöntemlerini belirleyecektir. Araştırma ekibi tarafından yapılacak çalışmalarda Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Anket Formu kullanılması görüşme yöntemlerinin esasını oluşturacaktır. Anket formu, amaç için yeterli veri toplanmasına olanak vermesi durumunda, nihai araştırmalarda kullanılacaktır. İKİNCİ BÖLÜM İŞE İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 10. İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 10.1.İŞİN KONUSU: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamulaştırma Projeleri kapsamında, 3.Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların Kıymet Takdir Raporlarının (KTR) ve her türlü yargı aşaması için Savunmaya Esas Raporlarının (SER) hazırlanması işidir. TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 10.1.1.İŞİN TANIMI: 10.1.1.1.TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünce yürütülen Kamulaştırma Projeleri kapsamında, 3.Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların Kamulaştırma İşlerine ait arazi ve büro çalışmalarında Kamu Hizmeti Faaliyetlerinin aksamaması, taşınmazların gerek yerinde, gerek merkezde, gerekse taşınmazlar ve malikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu yerlerde, yürürlükteki Kanun ve mevzuatların İdaremize yüklediği ödev ve sorumlulukların hızlı, doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun olarak ikmali, yürütülmesi ve neticelendirilmesi, proje kapsamında kalan taşınmazlarda demiryolu inşaatı çalışmalarına başlanılması ve projenin belirlenen sürede tamamlanmasını teminen İdarenin proje alanında kalan taşınmazlar için; arazi, arsa ve yapıların (bina, yerüstü ve yeraltı düzenleri) değerlemesi, Kıymet Takdir Raporlarının (KTR) o arazilerin kıymet takdirine yönelik kapitalizasyon faiz oranının tespiti için; arazi nevileri ve arazinin topografyası esas alınarak ürün deseni, münavebe sistemi, üretim miktarı, ürün satış fiyatları, üretim maliyetleri, net gelir, arazi kiraları ve arazi satış fiyatları gibi fiziki ve mali verilerin anket yoluyla doğrudan üreticilerden toplanması ve kamu kurum ve kuruluşlarından veri toplanması, o her bir arsa niteliğindeki taşınmazın öncelikle Belediye yada Mücavir alan sınırları içerisinde olup olmadığı, Belediye hizmetlerinden (Belediyece meskun olduğu için yada meskun hale getirileceği için sunulan yol, su, elektrik, ulaşım, çöp toplama, kanalizasyon, aydınlatma vs.) yararlanıp yararlanmadığı ve meskun yerler arasında yer alıp almadığı hususları ile kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışların tespit edilmesi, o her bir, kullanım türü konut, endüstriyel, ticari, tarımsal vb. olan, bina ve müştemilatların daha önce krokilendirilmiş ölçülerin kontrol ölçülerinin yapılarak yeniden krokilendirilmesi, fotoğrafların çekilmesi, yaş ve yıpranmalarının belirlenmesi, yapı bedellerinin hesaplanması, ölçülen tüm unsurların ölçü krokisinin hazırlanması ile kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışların tespit edilmesi, Savunmaya Esas Raporların (SER) o ilgili Yerel ve Üst Mahkemelerde (Yargıtay, Danıştay vb.) yapılacak duruşmalar ile her türlü yargı safhasında (Bilirkişi Tespitleri, Mahkeme Ara Kararları, Kesin Mahkeme Kararları, Üst Mahkeme Kararları) hazırlanması, düzenlenmesi ve gerekli olan veri ve belgelerin temin edilerek ve/veya üretilerek TCDD arşiv standartlarında arşivlenmesi ve İdareye teslim edilmesine ait yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümleri gereğince etüt, proje ve danışmanlık hizmet alımının yaptırılması işidir. 10.1.1.2.İdaremizce kamulaştırılmasına karar verilen; Aliağa-Bergama Demiryolu Projesinin Aliağa Kısmı Yapım İşi Kapsamında, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Merkez Mahallesinde 140 Adet, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltılıdere Mahallesinde 12 Adet, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Kalabak Mahallesinde 66 Adet, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hacıömerli Mahallesinde 27 Adet, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Bahçedere Mahallesinde 2 Adet, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Yukarışakran Mahallesinde 55 Adet, o İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aşağışakran Mahallesinde 106 Adet, olmak üzere TOPLAM 408 ADET TAŞINMAZ Aliağa-Bergama Demiryolu Projesinin Bergama Kısmı Yapım İşi Kapsamında, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Zeytindağ Mahallesinde 187 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Tekkedere Mahallesinde 10 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Yenikent Mahallesinde 5 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Kurfallı Mahallesinde 109 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Bozköy Mahallesinde 74 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Eğrigöl Mahallesinde 39 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Karahıdırlı Mahallesinde 3 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde 179 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Atatürk Mahallesinde 69 Adet, o İzmir İli, Bergama İlçesi, Fevzipaşa Mahallesinde 57 Adet, olmak üzere TOPLAM 732 ADET TAŞINMAZ olmak üzere GENEL TOPLAMDA 1140 ADET TAŞINMAZ bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazların kamulaştırma planları mevcuttur. 10.1.1.3.Bu nedenle, söz konusu projeler kapsamında, kamulaştırılmasına karar verilen; toplam 1140 adet taşınmazın Kıymet Takdir Raporları (KTR) ile Savunmaya Esas Raporlarının (SER) fiziksel ve sayısal ortamda hazırlanarak İdareye teslim edilmesine ait etüt, proje ve danışmanlık hizmet alımının yaptırılması işidir. 10.1.1.4.TCDD 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasına ait harita, teknik şartname ekindedir. (EK:1) 10.1.2.İŞİN ADI: Aliağa-Bergama Demiryolu Projesinin Yapım İşi Kapsamında kamulaştırılacak toplam 1140 adet taşınmazın Kıymet Takdir Raporlarının (KTR) ve her türlü yargı aşaması için Savunmaya Esas Raporlarının (SER) hazırlanması ve tüm çalışmaların fiziksel ve sayısal ortamda İdareye teslim edilmesine ait etüt, proje ve danışmanlık hizmet alımının yaptırılması işidir. 10.1.3.İŞİN KAPSAMI: İdaremiz tarafından belirlenecek iş kalemlerini kapsar. 10.1.3.1.İŞİN NİTELİĞİ: Mühendislik hizmeti niteliğindedir. 10.1.3.2.İŞİN TÜRÜ: Demiryolu projesi kapsamında Taşınmaz Değerlemesidir. 10.1.3.3.İŞİN NİCELİĞİ (MİKTARI): 1 adet 10.1.3.4.İŞİN YAPILMA YERİ: İşin özelliği gereği Yüklenici ve İdare iş yerleri ile işle ilgili tüm yerlerde yapılabilecektir. 10.1.3.5.İŞİN GEREKÇESİ: 10.1.3.5.1.Mevcutta işlemlerine devam edilen kamulaştırma projelerine yeni projelerin Sayfa 5 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ eklenmesi nedeniyle; kamulaştırılmalarına karar verilen taşınmazların ve maliklerinin sayıları artmıştır. 10.1.3.5.2. Kamulaştırmalar ile ilgili iş yoğunluğunun artması, işin özelliği bakımından farklı meslek kollarından yeterli sayıda kalifiye personelin bulunmayışı ve işlerin aciliyeti nedeniyle söz konusu işin hizmet alımı yapılmak suretiyle tamamlanması uygun görülmüştür. 10.2. İŞ VE/VEYA İŞYERİ TESLİMİ VE TARİHİ 10.2.1.Sözleşmenin imza tarihinden en geç 10 (On) iş günü içerisinde İdare işi ve/veya işyerini ve/veya yeri bir tutanak ve varsa ekleri ile birlikte Yükleniciye teslim (işin özelliğine göre tamamı veya kısımlar halinde) edecektir. Teslim tutanağı İdare ve Yüklenici yetkilileri tarafından imzalanacaktır. 10.1.2.Tutanağın düzenlenme tarihi İşin/İşyerinin/Yerin Yükleniciye teslim tarihidir. 10.1.3.İdare, sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlama yazısı ile işin yapılacağı yeri Yüklenicinin kullanımına hazır hale getirecektir. İdare, gerekirse, Yüklenici personelinin İdare içerisinde çalışmasına olanak sağlayan düzenlemeleri yapacaktır. Yüklenici ise işe başlayacağı tarihe kadar iş ve işyeri ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamlayacaktır. 10.1.4.İdare, Yükleniciye ek mali yük getirmemesi kaydıyla işin yapılacağı yeri her zaman değiştirebilir. Yüklenicinin iş yerinin değişikliğine yönelik talebinin ise İdare tarafından uygun görülmesi zorunludur. 10.1.5.Zorunluluk halinde Yükleniciye teslim edilmiş işyerlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde, Yüklenici iş yerine getirdiği ekipmanlarını yeni işyerine taşır ve kurar. Yüklenici taşınma ve yeniden kurulma işlerini bizzat yürütmek veya bu işlere nezaret etmekle yükümlüdür. Taşınma ve yeniden kurulma sırasında meydana gelecek her türlü hasar Yüklenicinin sorumluluğunda olup, bunun için ayrıca bedel ödenmez. 10.1.6.Yüklenici; gösterilen yerin, sözleşmenin ifasına engel teşkil edecek nitelikte olduğunu veya teknik açıdan yetersiz olduğunu ileri sürerse, bu husustaki görüşlerini, talimat veya belgelerin teslim tarihinden başlayarak 5 (beş) iş günü içinde İdareye yazı ile bildirmek zorundadır. 10.3.İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE İŞİN SÜRESİ 10.3.1.İŞE BAŞLAMA TARİHİ: İdarece işin ve/veya işyerinin ve/veya yerin teslim edildiği tarih Yüklenicinin işe başlama tarihidir. 10.3.2.İŞİ BİTİRME TARİHİ: İşin tamamlanması ve kesin kabulünün yapılmasından sonra sözleşmesinde belirlenen zamanda İdareye teslim edildiği tarih işin bitiş tarihidir. 10.3.3.İŞİN SÜRESİ: Bu teknik şartnamede tanımlanan işin süresi, Yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür. MADDE 11.İŞE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 11.1. YÜKLENİCİ PERSONELİ VE EKİPMANI 11.1.1.PERSONEL VE EKİPMAN DURUMU 11.1.1.1.Yüklenici, sözleşme süresince üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli ve İdarece istenilen nitelik ve sayıda personeli ve her türlü ekipmanı temin etmek, her an iş başında bulundurmak, korunmasıyla ilgili önlemleri almak zorundadır. 11.1.1.2.Yüklenici, ekipmanların sürekli bakımı, onarımı ve düzeltilmesini sağlamak, personel ve ekipman durumuna ilişkin istediği her türlü bilgi, belge ve dosyaların asıllarını veya onaylı kopyalarını öngörülen şekilde, sıklıkta ve belirtilen sürede bir yazı ekinde İdareye vermek ve belirtilen tüm işleri noksansız ve kusursuz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. 11.1.1.3.Yüklenici, İdarenin yazılı talimatlarını yerine getirilmediği takdirde, İdare söz konusu iş kayıplarının bedelini Yüklenicinin teminatından ve/veya varsa diğer alacaklarından ve/veya hakedişinden kesecektir. 11.1.1.4.Yüklenici tarafından temin edilen ekipmanların tamamı işyerine getirildiğinde, yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak sayılır ve Yüklenici, bunların tamamını veya bir kısmını, işyeri içinde taşınması hariç, Kontrol Teşkilatı olurunu almadan nakledemez. Ancak, Yüklenici personelini ve ekipmanını işyerine getirecek veya işyerinden götürecek vasıtalar için olur almaya gerek yoktur. 11.1.2.PERSONEL DURUMU 11.1.2.1.Yüklenici, sözleşme süresince işin yapılması için ünvanı, mesleki deneyim süresi, görevi ve adedi İdarece belirtilen personeli bünyesinde bulundurmak zorundadır. 11.1.2.1.a.Yüklenici, sözleşme süresince ihale konusu işin niteliği esas alınarak, İdarece istenilen ve çalıştırılması öngörülen aşağıda ünvanı, mesleki deneyim süresi ve görevi belirtilen nitelik ve sayıdaki personeli işin yönetilmesi için görevlendirecektir. SN KN 1 2 Y1 Y2 MESLEKİ ÜNVANI Mühendis Mühendis MESLEKİ DENEYİMİ 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl BENZER İŞ DENEYİMİ 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl GÖREVİ ADET Ekip Yöneticisi (*) Arazi ve Büro Yöneticisi (*) TOPLAM 1 1 2 (*) Ekip Yöneticisi ve Arazi ve Büro Yöneticisi tarım arazilerinin değer takdiri ile arazi ve arsa piyasalarındaki değerleme çalışmalarına katılmış ve konu hakkında iş deneyimine sahip olması ve bu konuda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. Ekip Yöneticisi ve Arazi ve Büro Yöneticisi, Yüklenici ve İdare tarafından birlikte belirlenecektir. 11.1.2.1.b.Yüklenici, sözleşme süresince ihale konusu işin niteliği esas alınarak, İdarece istenilen ve çalıştırılması öngörülen aşağıda ünvanı, mesleki deneyim süresi ve görevi belirtilen nitelik ve sayıdaki personeli işin yürütülmesi için görevlendirecektir. SN KN MESLEKİ ÜNVANI 1 2 A1 İ1 Avukat İnşaat Mühendisi MESLEKİ DENEYİMİ 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl BENZER İŞ DENEYİMİ 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl GÖREVİ ADET Arazi ve Büro Arazi ve Büro 1 1 TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3 4 5 6 7 H1 Ş1 Z1 D1 N1 Harita Mühendisi Şehir Plancısı Ziraat Mühendisi Destek Personel Anketör 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl 3 (Üç) Yıl Arazi ve Büro Arazi ve Büro Arazi ve Büro Arazi ve Büro Arazi ve Büro TOPLAM 1 1 1 2 2 9 AÇIKLAMA(LAR): AVUKAT: Üniversitelerin Avukatlık bölümlerinden mezun olmuş, lisans diplomalı kişidir. Avukatın, kamulaştırmada bedel takdiri ve bilirkişilik konusunda eğitim almış, en az 3 (üç) yıl mesleki deneyim ve yargı kademesinde pratik deneyime sahip olması gerekmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş, lisans diplomalı kişidir. İnşaat Mühendisinin, en az 3 (üç) yıl pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. HARİTA MÜHENDİSİ: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, lisans diplomalı kişidir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Harita Mühendisi, Geomatik Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi veya Yüksek Mühendisi ifadeleri de geçerlidir. Harita Mühendisinin, yurt içinde kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi ve/veya kamulaştırma planlarının hazırlanması (Karayolu, Demiryolu, Boru Hatları, Enerji Nakil Hatları, Sulama Kanalı vb.) konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış ve pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. ŞEHİR PLANCISI: Üniversitelerin Şehir Plancısı bölümlerinden mezun olmuş, lisans diplomalı kişidir. Şehir Plancısının, en az 3 (üç) yıl pratik mesleki deneyime sahip olması gerekmektedir. ZİRAAT MÜHENDİSİ: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, lisans diplomalı kişidir. Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi ifadeleri de geçerlidir. Ziraat Mühendisinin gerekmektedir. DESTEK PERSONEL: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, lisans diplomalı kişidir. Değerlemesi yapılacak proje alanının özelliğine göre Mühendis (Makine, Endüstri, Elektrik, Elektronik, Maden, Jeoloji, Jeofizik ve diğer), Mimar ve diğer meslek (Bilgisayar, İstatistik, Matematik, Eğitim, Sağlık, Sosyal ve diğer bilimler) ünvanlarında çalışmalara katılacak personel yüklenici tarafından İdareye sunulması gerekmektedir. ANKETÖR: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş, ön lisans veya lisans diplomalı kişidir. Değerlemesi yapılacak proje alanının özelliğine göre çalışmalara katılacak personel Yüklenici ve İdare tarafından birlikte belirlenecektir. NOT(LAR): (1) Açıklamalarda belirtilen personellerin, ayrıca taşınmaz değerleme konusunda Kamu veya Özel Kuruluşlardan eğitim almış, yurt içinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılan kamulaştırmalar için bedel takdiri konusunda araştırma ve değerlendirme yapan firmalarda çalışmış, arazi ve arsa piyasaları için yapılacak değerleme çalışmalarına katılmış olması ve bu konulardaki faaliyetlerini belgelendirmeleri gerekir. (2) Taşınmaz Değerlemesi alanında yüksek lisans ve doktora yapan/yapmış personelin en az 3 (üç) adet değerleme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporu hazırlamış olması ve bu konulardaki faaliyetlerini belgelendirmeleri gerekir. (3) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Değerleme Uzmanlığı Lisans Belgesi sahibi personelin, son 3 (üç) yıl içinde 3 (üç) farklı yılda en az 3 (üç) adet değerleme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporu hazırlamış olması ve bu konulardaki faaliyetlerini belgelendirmeleri gerekir. (4) İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış veya denkliği kabul edilen belgeye sahip personelin, bilirkişilik yaptığı alanda en az 3 (üç) yıldır fiilen meslekî faaliyetini icra ediyor olması ve bu konulardaki faaliyetlerini belgelendirmeleri gerekir. (5) Ayrıca Değerleme Rapor örneği sunulması zorunlu olup, raporlar yetkililerce düzenlenmiş açıklayıcı yazı ile birlikte verilecektir. (6) Personelin benzer iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale tarihinden geriye doğru geçen yıllarda yaptıkları işler ve iş kısımları dikkate alınacaktır. (7) Personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu ilgili kurumlar tarafından verilmiş iş denetleme, iş yönetme belgeleri ve / veya tevsik edici belge ile belgelenecektir. 11.1.2.2.Bu teknik şartname kapsamında çalıştırılan tüm personelin her türlü özlük ve sosyal (sağlık işleri, izinler, maaş ödemeleri ve diğer) hakları ile çalışma şartları, yürürlükteki tüm Kanunlar (Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik ve diğer) ve ilgili mevzuat hükümleri ile diğer mesleki etik değerler doğrultusunda korunması ve gerekli önlemlerin alınması konusundaki tüm hukuki sorumluluk Yükleniciye aittir. 11.1.2.3.Yüklenici, çalıştıracağı personellerin bilgilerini (sözleşme süresince hangi personelin bünyesinde çalışmaya devam edeceğini, yeni işe alacağı personeli, şirket ortağı olduğu, nitelikleri, özgeçmişleri ve diğer) ve İdarece belirtilen deneyim süresince mesleki bir faaliyet alanında çalıştığını gösterir onaylı belgeleri ihale sürecinde İdarenin isteyeceği zamanlarda (ihale tarihinden önce, sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce ve diğer) İdareye sunacaktır. 11.1.2.4.Deneyim süresi mezuniyet tarihi esas alınarak mezuniyete ilişkin belgeler (diploma ve diğer), özgeçmiş, referans mektubu, SGK belgeleri ve diğer onaylı belgeler ile belgelendirilecektir. 11.1.2.5.Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odasına üye kaydı ile birlikte personel adına prim ödendiğini ve personelin işe alındığını gösteren onaylı sosyal güvenlik kurumu belgeleriyle, Kamuda geçen deneyim süresi ise ilgili meslek odasına üye kaydı ile birlikte onaylı hizmet çizelgesi belgeleriyle ispatlanarak İdareye sunulacaktır. 11.1.2.6.İdare, Yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel Sayfa 6 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğunu tespit ettiği veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi İdare tarafından yapılacak tebligatta belirtilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. Uzaklaştırılmaları istenilen elemanlar, İdarenin izni ve onayı alınmaksızın bir daha sözleşme kapsamındaki işlerde görev alamaz. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler İdare tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine 3 (Üç) gün içerisinde uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır. 11.1.2.7.İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; Yüklenici Firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı İdare olmayacaktır. 11.1.2.8.Yüklenici, işlerin yürütülmesinde İdarenin istediği tüm personel için, gerektiği şekilde eğitim ve öğretim görmüş, diplomalı, sertifikalı vb. kalifiye personeli çalıştıracak ve bunları her zaman diğerlerine tercih edecektir. 11.1.2.9.Yüklenici, fiilen işe başladığı tarihten itibaren İdarede çalıştıracağı her personel için kişisel özlük dosyası düzenleyecek ve (a)Nüfus cüzdanı (TC kimlik numaralı) fotokopisi veya sureti (onaylı), (b)Savcılıktan alınmış sabıka kaydı (iyi hal kâğıdı), (c)İkametgâh belgesi, (d)SGK Bildirgeleri ve diğer belgelerin fotokopileri, (işe giriş bildirgesi, sigorta kimlik kartı ve diğer) (e)En son bitirdiği okul diploması fotokopisi, (f)İdarece istenirse temin edilecek diğer bilgi ve belgeler (firma elemanı olduğuna dair kimlik kartı, iş yapmasına engel teşkil etmediğini beyan eden sağlık raporu, sürücü belgesi fotokopisi, bonservis ve referanslar, vergi numarası, zimmet tutanakları, vesikalık fotoğraf ve diğer) özlük dosyasında bulunduracak, muhafaza edecek ve istenirse bir suretini İdareye verecektir. Yüklenici, her yeni personel için de işe girdiği gün aynı belgeleri içeren kişisel özlük dosyasını tanzim edecektir. Dosyalara sonradan eklenen, yenilenen veya güncellenen tüm belgelerin personel dosyalarına ikmal edilmesinden Firma sorumlu olacaktır. 11.1.2.10.Yüklenici, sözleşme süresi boyunca arazide ve büroda bulunduracağı sözleşmede belirtilen şartlara haiz personeller için yürürlükteki kanun ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere akdedeceği yazılı iş sözleşmelerinin bir suretini TCDD’ye işe başlama tarihinde sunacaktır. 11.1.2.11.İdarenin yazılı onayı alınmadıkça, personelde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir. Yüklenicinin makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü Personelde değişikliğe gidilmesi gerektiği takdirde, Yüklenici bu elemanların yerine aynı ya da daha üstün niteliklere sahip elemanlar görevlendirecektir. 11.1.2.12.Yıllık, mazeret ve hastalık izinleri ile ilgili iş ve işlemler İş Kanununun ilgili hükümleri gereğince Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Hastalık, mazeret izni ve benzeri nedenlerle personelin işe gelmemesi halinde çalışan sayısı toplam personel sayısının altında olmayacaktır. Bu konuda gerekli tedbirleri alma ve gerektiğinde yedek personel bulundurma yükümlülüğü ile yedek personellerin ve gaybubetten dolayı yerine mesaiye kalan personellerin her türlü hak ve sorumlulukları (maaş, sigorta, fazla mesai ücretleri ve diğer) Yüklenici’ ye ait olacaktır. 11.1.2.13.Yüklenici personelleri İdare tarafından şehirlerarası görevlere gönderildiğinde, bu seyahatlerdeki yiyecek, içecek ve diğer giderleri Yükleniciye aittir. Yüklenici personeli görevli gidilen yerlerde, İdare imkanlarından (Misafirhanede konaklama, kahvaltı ve tabldot ve diğer) yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde bedeli karşılığında faydalanabilecektir. 11.1.3.EKİPMAN DURUMU 11.1.3.1.Yüklenici, sözleşme süresince işin yapılması için niteliği, yeterlilik kriterleri ve adedi İdarece belirtilen ekipmanı bünyesinde bulundurmak zorundadır. SN KN NİTELİK YETER KRİTERLERİ ADET 1 B1 Bilgisayar Masa üstü 5 2 B2 Bilgisayar Diz üstü 4 3 D2 Flash Bellek 8 GB 9 4 Y1 Yazıcı A4 yazıcı 1 5 Y2 Yazıcı A3 yazıcı 1 6 F1 Fotoğraf Makinesi 10 mega pixel (Dijital) 2 7 G1 GPS 1 8 A1 Taşıt Binek, Arazi vd. araçlar 1 11.1.3.1.Tüm ekipman İdare tarafından kabul edilecek nitelikte, yeni ve kullanılmamış olacaktır. Tüm ekipmanın firma adına düzenlenmiş faturalarının firma yetkilisi veya vekili tarafından imzalanmış ve firma kaşesi bulunan birer sureti işe başlama tarihinde İdareye teslim edilecektir. 11.1.3.2.Ekipmanlarda meydana gelen arızalar Yüklenici Firma tarafından en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde giderilecektir. Ancak, arıza giderilmesine kadarki 5 (beş) iş günü içerisinde işlerin aksamaması için arızalı ekipmanın ayarında ve İdare tarafından kabul edilecek nitelikte yeni ekipman geçici olarak temin edilecektir. 11.1.3.3.Ekipmanlar firma tarafından düzenlenecek bir belge ile sorumlu personel adına zimmetlenecek ve zimmet tutanakları personel özlük dosyalarında muhafaza edilerek, bir sureti de istenirse İdareye verilecektir. 11.1.3.4.Yüklenici, ekipmanın kendi malı olduğunu ruhsat, fatura, demirbaş ve amortisman defteri kayıtları ile belgelendirilecek ve onaylı birer suretini İdarece belirtilen tarihte ve istenirse teslim edecektir. Yüklenici, kendi malı olmayan ekipmanı sözleşme süresince bünyesinde bulunduracağına dair taahhütname verecektir. 11.1.3.5.Yüklenici firmanın tesis edeceği büro ortamı, toplanan verilerin analizi ve raporlanması için uygun olacaktır. 11.1.3.6.Yüklenici firma arazi çalışmalarında kullanılmak üzere yeteri kadar (en az iki TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ adet GPS, elektronik ölçüm cihazları, dijital kamera ve diğer donanımlar) ekipmanı temin edecektir. 11.1.3.7.Yüklenici, veri analizinde kullanılmak üzere büroda yeteri kadar (bilgisayar (PC), uygun paket programlar ile bilgisayar destekli tasarım (CAD) programlarının) ekipmanı bulunduracaktır. 11.1.3.5.TAŞIT 11.1.3.5.1.Yüklenici, hizmet işlerinin gerçekleşmesi için işe başlama tarihinden itibaren en az 4 (Dört) kapılı ve 4 (Dört) kişi oturma kapasiteli olmak şartı ile İdare tarafından kabul edilecek nitelikte ve modelde taşıtı (binek, arazi ve diğer araçlar) iş süresince bulundurmak zorundadır. 11.1.3.5.2.Aracın iş süresince İdare emrinde görevli olarak kullanımı esnasında, Yüklenici personeli şoförün; yürürlükteki Trafikle ilgili Kanunlar ve mevzuatlarına uyulmaması, sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı olarak davranılması, dikkatsizliği, aracın arızalanması, trafik kazasına karışılması, trafik kazasına sebebiyet verilmesi, trafik kazasına maruz kalınması ve benzeri nedenler ile; diğer taşıtlara, İdare personeline ve 3.şahıslara karşı meydana gelebilecek tüm zararlar ile 3.şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar, ziyan ve tazminat talepleri ile aracın trafik ve kasko sigortası gibi eksikliklerinden dolayı trafik, maliye vb. Kurumlardan doğabilecek her türlü cezai ve/veya maddi, manevi sorumlulukların muhatabı Yüklenici Firma olacak ve uygulanacak cezalar Yüklenici tarafından ödenecektir. İdare, bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir ve Yüklenici, bu ve benzeri nedenlerle İdareden her ne nam adı altında olursa olsun maddi veya manevi herhangi bir tazminat, ücret ve ödeme talebinde bulunulamayacağı gibi, tüm masrafların karşılanması ve İdareye tevdi edilecek tazminatlar ile yasal her türlü maddi, manevi tazminatların ödenmesinden de sorumludur. Bu konuda İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat Yükleniciye rücu edilecektir. 11.1.3.5.3. Aracın yakıt, tamir, bakım, onarım, yedek parça, oto lastiği, akü, servis, fenni ve egzoz muayenesi, trafik cezası, motorlu taşıt vergileri, trafik, kasko, sürücü ve yolcu sigortası, otopark ücretleri, her türlü geçiş ücretleri (köprü, otoban, tünel, vapur, feribot v.b.) şoförlü (maaşı dahil) ve/veya şoförsüz araç kiralama ve benzeri her türlü işletme giderleri Yükleniciye aittir. Bu gider işlemleri ile ilgili belgelerin ve/veya faturaların fotokopilerinden birer sureti Yüklenici tarafından düzenlenecek araç dosyasına konulacak ve istenirse İdareye verilecektir. 11.1.3.5.4.Sözleşmenin çalışma süresi içerisindeki tüm günlerinde; aracın kaloriferleri ile klimasının mevsimlere göre sürekli çalışır vaziyette ve normal ısıyı temin edecek şekilde olmasından, seyahat edilecek yerin, iklim ve yol koşullarına uygun lastik kullanılmasından ve yakıt deposunun en az ½ (yarım depo)’ sinin dolu olarak tutulmasından Yüklenici sorumludur. 11.2.YÜKLENİCİ ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARI 11.2.1. ÇALIŞANLARIN ÖZLÜK HAKLARI 11.2.1.1.Yüklenici, söz konusu işte çalıştırdığı elemanların özlük haklarını yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları gereği belirtilen hükümler doğrultusunda ikmal etmek zorundadır. 11.2.1.2.Yüklenici, söz konusu işte çalıştırdığı tüm elemanlarına ait ücret, yan ödeme, harcırah vb. hakedişlerini yürürlükteki kanunlar ve mevzuatlar gereği kendisi ödeyecektir. 11.2.1.3.İdare, çalışanlar arasında Yüklenici tarafından ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, İdarece belirlenen ücret ödemelerinin çalışanlara ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, Yükleniciden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin Yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlama yetkisine sahiptir. 11.2.2.ÇALIŞANLARIN SAĞLIK İŞLERİ 11.2.2.1.Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve İdarenin kendisine vereceği talimatlara uymak zorundadır. 11.2.3.ÇALIŞANLARIN KAZAYA UĞRAMALARI 11.2.3.1.Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca çalışanların iş başında veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. 11.2.4.ÇALIŞANLARIN YİYECEĞİ VE İÇECEĞİ 11.2.4.1.Yüklenici, hizmet işinde çalışan tüm personelinin, özellikle mahrumiyet ve yerleşim merkezlerinden uzak yerlerde, yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Ancak bu sağlama işi, hiçbir şekilde zorlama halini almayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden yiyeceğini ve içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır. 11.2.4.2.Yüklenicinin işyerinde yiyecek ve içecek satım ve temininden doğan her türlü hukuksal mükellefiyet ve sorumluluk, kendisine aittir. Yüklenici, kendisi adına üçüncü kişilere yaptırdığı satım ve teminden de müteselsilen sorumludur. 11.2.5.ÇALIŞANLARIN İZİN HAKKI 11.2.5.1.Yüklenici personelinin izinleri, yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları hükümlerinde belirtilen Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri ile ilgili hükümler doğrultusunda ve İdarenin görüşü de dikkate alınarak kullandırılacaktır. 11.3.YÜKLENİCİNİN KENDİ İHTİYACI İÇİN KULLANACAĞI YERLER 11.3.1.Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değil ise, yer temini için gereken bütün giderler Sayfa 7 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Yükleniciye ait olacaktır. Ancak bu yerler için resmi işlemler gerektirdiği takdirde bu yerlere ilişkin harita, plan ve cetvelleri Yüklenici tarafından hazırlanmak şartı ile İdare tarafından yapılır. İdare, gerekli gördüğü takdirde, Yükleniciye ait malzeme, ekipman ve araçlar için Yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçerek Yükleniciye gösterebilir. Yüklenici, İdarenin gösterdiğinden başka yerleri ancak sahipleri ile anlaşmak ve İdareden bu kullanım karşılığı olarak bir bedel talep etmemek şartı ile kullanabilir. 11.4.YÜKLENİCİNİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI 11.4.1.Yüklenici veya İdare tarafından kendi yerine kabul edilecek vekili, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işlerle ilgili denetimler, kontroller, çalışmalar ile ihtiyaç duyulduğu hallerde ve istendiği zaman İdarenin ilgili birimleri ile birlikte hazır bulunmak, iş yerinden ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde, kontrol teşkilatından izin almak ve işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başında bulunmak zorundadır. 11.5.İŞİN YÜRÜTÜMÜ 11.5.1.Yüklenici, fiili olarak işe başlama tarihinden itibaren üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için, gerekli nitelik ve sayıda personeli ve ekipmanı temin etmek, korunmasıyla ilgili önlemleri almak ve sözleşme süresince her an iş başında bulundurmak zorundadır. Yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde bunları istenen nitelik ve sayıya çıkarmak zorundadır. Aksi takdirde, söz konusu iş kayıpları hakediş ödemesinden kesilecektir. 11.5.2.Yüklenici, işin yürütülmesi için gerekli personel ve ekipman durumuna ilişkin olarak İdarenin isteyeceği bilgileri, İdarece öngörülen şekilde ve sıklıkta vermekle yükümlüdür. 11.6.İŞİN DEVAMLILIĞI 11.6.1.Yüklenici, üstlenmiş olduğu yükümlülük süresince taahhüt ettiği personel ve ekipmanı işin devamı süresince, iş başında bulundurmak ve personel ve ekipmanının iş başından ayrılmalarını gerektiren zorunlu haller ile konu ile ilgili yaşanan sorunları, İdareye yazılı olarak bildirmek ve izin almak zorundadır. Yüklenici, yürürlükteki İş Kanunu ve mevzuatı hükümlerine de aykırı olmamak koşuluyla İdarenin onayını almadan hiçbir şekilde personel ve ekipman değişikliği yapmayacaktır. Ancak, Yüklenici İdarenin onayının alınması kaydıyla işlerin gecikmesine ve/veya durmasına hiçbir şekilde yol açmamak şartı ile çalışan personel ve ekipmanların yerlerine, İdare tarafından kabul edilebilecek nitelikteki personel ve ekipmanı çalıştırabilecektir. 11.7.MEVZUATA UYGUNLUK 11.7.1.Yüklenici, bütün bildirimlerin ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak üzere; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak, yürürlükteki tüm Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatlara, malları ve/veya hakları, işler dolayısıyla herhangi bir şekilde etkilenen ve/veya etkilenebilecek olan üçüncü kişilerin yasal hakları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemelerine uyacak ve bu hükümlerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek bütün sorumluluk ve cezalardan dolayı İdarenin zararını karşılayacaktır. 11.8.GİZLİLİK 11.8.1.Yüklenici ve alt yükleniciler ile bunların personeli, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla hem bu Sözleşme süresince hem de Sözleşmenin sona ermesinden sonra, İdarenin yazılı izni olmaksızın, bu Sözleşmeye ilişkin hiçbir bilgiyi ve İdarenin ticari faaliyet ve işlemlerine ilişkin bilgileri açıklayamazlar. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder. 11.9.KAMU DÜZENİNE VE MALLARINA ZARAR VERME 11.9.1.Hizmet işinin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle İdare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine ve/veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve kaçırılan fırsatlar dahil) Yükleniciden tahsil ve tazmin edecektir. Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde; Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak ve Kamu hizmetinde kullanılan taşınır ve/veya taşınmaz mallara zarar vermeyecektir. Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle İdarenin maruz kalabileceği tüm zarar, ceza, tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.10.İŞİN/ İŞYERİNİN KORUNMASI, GÜVENLİĞİ VE SİGORTALANMASI 11.10.1.Yüklenici, işin/ işyerinin korunması, güvenliği ve sigortalanması için gerekli tüm sigortalama işlerinden sorumludur. 11.10.2.Yüklenici, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar, işin devamı süresince yapılacak çalışmalarda, taahhüt ettiği her türlü ekipmanın, elemanların ve sözleşme konusu işin korunmasından, sigortalanmasından ve her türlü güvenlik önleminin alınmasından sorumludur. Ayrıca Yüklenici, işin yapımı sırasında ve işyerinde olabilecek her türde kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek İdare tarafından istenen ve gerekse Yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü Yükleniciye aittir. Bu önlemlerin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. 11.10.3.Yüklenici, taahhüt ettiği işe ait ekipman için düzenlenen sigorta poliçelerinde, uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ olmak şartıyla yaptırmak ve sigortalara ilişkin limitlerin işe başlama tarihinin yıl dönümündeki güncel değerlere yükseltilmesi Yüklenicinin sorumluluğunda olup, kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirmelidir. Belirli süreli olarak (günlük, haftalık, aylık, vb.) düzenlenen sigorta poliçelerinde, İdare işveren sıfatıyla, Yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer alacak ve kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilecektir. Yüklenici, İdarece istenen sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını, istenirse İdareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz. Yüklenicinin kusurlu olduğu hallerde, sigorta poliçelerinde belirlenen kusur nedeniyle sigortanın karşılamadığı bedeller için Yüklenici, İdareden bir istekte bulunamaz. Sigorta yükümlülüğünün kabul süresinin sonuna kadar olan süreçte devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği, İdare tarafından belirlenir. Sözleşmenin feshi veya işin/hesabın tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yükleniciye ait olur. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ayı geçemez. 11.11.YÜKLENİCİNİN KUSURU DIŞINDAKİ HASAR VE ZARARLAR 11.11.1.Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamında olsun veya olmasın Yüklenicinin sorumluluğunda bulunan ekipman ve elemanların uğrayacağı bu tür hasar ve zararlar için İdareden hiçbir bedel isteyemeyecektir. Ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle meydana gelecek gecikmeler için Yükleniciye gerekli süre uzatımı verilecektir. Sigortalanması mümkün olmayan türden riskler ile İdarenin işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı doğacak riskler İdareye aittir. 11.12.YÜKLENİCİNİN HATALI, KUSURLU VE EKSİK İŞLERİ 11.12.1.İdare, Yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya ekipmanın şartnamesine uygun olmadığını gösteren belirtiler ve kanıtlara ulaştığı takdirde, gerek işin yapımı sırasında ve gerekse kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklik, hata ve kusurların incelenmesi ve tespiti için Yüklenicinin yapması gerekenleri kendisine tebliğ edecektir. Bu incelemeler Yüklenici veya Vekili ile birlikte yapılacaktır. Yüklenici veya Vekili bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler İdare tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilecektir. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması halinde Yükleniciye ait olacaktır. Sorumluluğunun Yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve ekipmanı kötü işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, işin gerçekleştirilme şekil ve durumuna göre Yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya teminatından kesilir. 11.13.İŞ PROGRAMI 11.13.1.Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde üstlenilen işler için İdarece verilmesi gereken bilgilerin, esasların ve talimatın, kendisine en geç hangi tarihlerde verilmesi gerektiğini, kendisinden istenilen hizmete ilişkin proje, rapor, teknik belgeler vb. belgelerin İdareye hangi sıra ile ve hangi tarihlerde verileceğini belirttiği, işin yürütülmesi için uygulamayı önerdiği metotlar ve düzenlemeler hakkında genel bir açıklamayı da içerecek şekilde İdarece talep edilen biçimde ve detaylarda ayrıntılı bir iş programı düzenleyecek ve uygun görüşe sunacaktır. Kontrol teşkilatı, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak İdarenin onayına sunacaktır. İdare, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylayacak ve onaylı bir nüshasını Yükleniciye verecektir İş programları İdarenin onayı ile geçerli olacaktır. Yüklenici, İdarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile İş Programında değişiklik yapılabilecektir. İdare, işe ilişkin olarak herhangi bir zamanda işlerin fiili ilerlemesinin onay verilmiş programa uymadığı görüşüne vardığı takdirde, Yüklenici İdarenin talebi üzerine 10 (on) gün içinde işlerin öngörülen tamamlanma süresi içinde bitirilmesini sağlamak üzere bir revize program hazırlanacaktır. Revize program, İdarenin uygun görüşü ve onayı ile yürürlüğe girer. İş programlarının İdareye sunulması ve İdarenin onayının alınması Yükleniciyi Sözleşme gereği yüklendiği görev veya sorumluluklarından kurtarmaz. 11.14.FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI 11.14.1.İdare, sözleşme hükümleri çerçevesinde Yüklenici tarafından üstlenilen işin ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen üretimler üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyete konu haklar (marka, patent, endüstriyel tasarımlar, faydalı modeller, dijital iletişim, ticaret unvanları ile diğer ad ve işaretler, coğrafi ad ve işaretler, açıklanmamış bilgiler ve diğerleri) yürürlükteki ilgili Kanunlar ve Mevzuatların emredici hükümleri saklı kalmak, ürünün ve/veya üretimin mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve ürün sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde kullanılmamak kaydıyla münhasıran İdareye ait olacaktır. 11.14.2.Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 11.14.3.Yüklenici, hizmet sonucu ortaya çıkan fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarına ilişkin devir ve/veya muvafakatnameleri İdarenin talebi doğrultusunda verecektir. 11.14.4.Yüklenici, fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. Sayfa 8 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 11.14.5.İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 11.15.DİĞER YÜKLENİCİLERE OLANAK SAĞLANMASI 11.15.1.Yüklenici, İdarenin isteklerine uygun olarak; İdare tarafından istihdam edilen diğer bütün Yüklenicilere ve onların personellerine, İdarenin personellerine ve sözleşme konusu işlerle bağlantılı olarak veya bu işlerin görülmesine yardımcı olması amacıyla İdarenin bizzat yürüttüğü veya bir başka sözleşme uyarınca başka Yükleniciler tarafından yürütülen veya sözleşmenin kapsamında yer almayan herhangi bir iş sözleşmesi nedeniyle, bu işin niteliği gereği işyerinde veya işyeri yakınında çalıştırılması gereken ve usulünce yetkilendirilmiş kişiler ile bunlara tabi personele, görevli veya yükümlü oldukları işleri yapmaları için gereken bütün makul imkanları sağlayacaktır. Yüklenici ve personeli, aynı mekan içerisinde çalışan İdare personeli ve/veya diğer Yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalışmak zorundadır. 11.16.EKİPMAN VE İŞÇİLİK KALİTESİ 11.16.1.Sözleşmede ve eklerinde belirtilen Yükleniciye ait tüm ekipmanlar ile işe ait işçilik kalitesi İdarenin talimatlarına uygun standartlarda olacak ve bu konuda işyerinde ya da sözleşmede öngörülen başka herhangi bir yerde İdarenin talep edeceği zamanlarda denetim ve kontrollere tabi tutulacaktır. 11.17.ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLAR 11.17.1.Söz konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 11.18.SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI 11.18.1.İşin bir kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini etkileyen bir mazeret nedeniyle işin süresinde gecikme olması durumunda işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için İdarece uzatılacaktır. 11.18.2.Yüklenicinin kusuru olmaksızın, [ İşin İdaredeki ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki işlemleri (Yasal süreler, hizmet standartları, denetim, kontrol, ruhsat, olur, imza, onay ve diğer) ve mücbir sebepler (doğal afetler, Kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller) nedeni ile ] işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, Yüklenici sürenin uzatılmasını gerektiren sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, olayların ayrıntılarını, sonuçlarını ve iş süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda mümkün değilse bunun nedenlerini içeren ve durumla ilgili yetkili mercilerden temin edilen belgeleri ile birlikte bir yazı ile konuyu İdareye bildirecektir. Durum İdarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılacaktır. İdare süre uzatımı ve şartları ile ilgili bilgileri Yükleniciye gerektiğinde yazı ile bildirecektir. 11.18.3.İşin, ilgisinin bulunduğu Kanunlar ve mevzuatları gereğince, yasal sürelere ve hizmet standartlarına göre yapılması, denetim, kontrol, ruhsat, olur, imza, onay ve diğer işlemleri için İdarede ve ilgisi bulunan Kamu, Kurum ve Kuruluşlarında geçen süreleri, belgelendirilmek koşuluyla işin süresi dışında değerlendirilecektir. 11.18.4.Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devamı sırasında yapılacak başvuru, işin süresini geciktiren sebebin ortaya çıktığı tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacaktır. 11.18.5.Yüklenici süre uzatma sebeplerinin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır. 11.18.6.Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici Yeni iş sürelerini gösterir iş programını en geç 5 (beş) iş günü içinde İdareye bildirecektir. 11.18.7.Yüklenici süre uzatımı nedeniyle sözleşme bedelinin artırılmasını veya sözleşmede öngörülenler dışında kendisine bir ödemede bulunulmasını isteyemez. 11.19.İŞLERİN BAKIMI VE DÜZELTİLMESİ 11.19.1.Yüklenici, taahhüt ettiği bütün işlerin, ekipmanların ve ilgili tesislerin bakım ve özeninden sözleşme süresince sorumlu olacaktır. Yüklenici, taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyanlar Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir. 11.19.2. Yüklenici, gerek ekipmanının kötülüğünden ve gerekse işlerin kusur ve eksikliklerinden dolayı, İdarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, İdare kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında İdarece daha uzun bir süre verilmemişse, yüklenici on (10) gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde İdare, söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini bir başkasına yaptırarak bu yapılan işlerin bedeli için, yüklenicinin teminatından veya varsa diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 11.19.3.Yapılan işlerde, yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve ivedilikle ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, Yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alma imkanı yoksa bu takdirde İdare, yazılı olarak haber vermek suretiyle Yüklenici adına bu aksaklığı giderir. 11.20.İŞYERLERİNİN TEMİZLENMESİ VE TESİSLERİN KALDIRILMASI 11.20.1.Yüklenici, işlerin yürütülmesi süresince işyerini gereksiz her türlü çalışma artıklarından, bütün engellerden ve çöplerden temizleyecek, artık ve gereksiz ekipmanlarını işyerinden kaldıracak, kendi ihtiyaçları için kurduğu ekipmanı işin TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ sonunda sökecek ve götürülecektir. Bu işler ilgili mevzuatının öngördüğü şekilde yapılacak ve Yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde İdarenin takdir edeceği bir bedel Yüklenicinin hakedişinden, hakediş kalmamışsa teminatından kesilir. 11.21.İŞİN DENETİMİ 11.21.1.İdare, işin sözleşme ve eklerinde belirtilen standartlara, kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığını, işin her aşamasında ve istenilen aralıklarda ilgili birimlerince denetlemeye yetkilidir. 11.22.İŞLE İLGİLİ KAYIT VE TUTANAKLAR 11.22.1. Söz konusu işin, sözleşme ve ekleri ile iş programına uygun olarak yapılmasının temini ve kontrolüne ilişkin kayıtlar İdarenin isteği üzerine ve belirttiği sıklıkta, Yüklenici ve/veya ilgili Yüklenici personelleri tarafından da imzalanmak şartıyla, işin kısım kısım tamamlandığı dönemler itibariyle İdare ile birlikte tutulacaktır. Kayıtlara itiraz da kayıtların tutulduğu sırada yapılacaktır. İşin yürütülmesi sırasında tutulan kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Kayıtlardan imzalı birer kopya istenirse Yükleniciye de verilecektir. 11.22.2.Yüklenici, bu belgeler ve kayıtları imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan tespitleri ve hesapların doğruluğunu kabul etmiş olacaktır. Ancak, Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ve/veya ihtirazı kayıtla imzalarsa karşı görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, kayıt ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten başlamak üzere, 10 (on) gün süre verilecektir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılacak ve bu durumu tespit eden bir tutanak düzenlenerek kayıtlara eklenecektir. Bu kayıtlarda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin çalıştığı ve hangi makine ve ekipmanın kullanıldığı ve İdare tarafından gerek görülen diğer hususlar belirtilecektir. Bu kayıt ve itirazlar hem hakediş ödemelerinde, hem de sözleşmenin sona erdiği tarihte gerçekleştirilecek kabul işlemlerinde esas alınacaktır. 11.23.İŞİN TESLİMİ 11.23.1.Yüklenici, sözleşme konusu işin dönemleri itibariyle tamamlanan kısımlarının teslim alınarak kontrol ve kabul işlemlerinin yapılmasını isteyen bir yazı ve ekinde ibraz edeceği belgeler ile birlikte İdareye başvuracaktır. Her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere başvuru yazısı ve ekleri İdare evrak kaydı ile teslim alındıktan sonra kontrol ve kabul işlemlerine başlanılacaktır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Yapılan iş, Yüklenici tarafından İdareye teslim edilmedikçe kontrol ve kabul işlemleri yapılmaz. 11.23.2.Yüklenici, sözleşme konusu hizmet işinin parsel bazında tamamlanan kısımlarını, köy ve/veya mahalle bazında hazırlanan iş programına ve/veya İdarenin belirteceği öncelik sırasına ve hazırlayacağı bir tutanağı da eklemek suretiyle İdareye yazılı olarak işi teslim edecektir. 11.24.İŞİN KONTROLÜ 11.24.1.Yapılan işler, İdarece verilecek talimat üzerine ön incelemeden geçirilecektir. Bu inceleme sonucunda istenilen şartlara ve standartlara uymayan dokümanlar kontrol için kabul edilmeyerek iade edilecektir. 11.24.2.İşin Kontrol Teşkilatı tarafından yapılan kabul kontrolü sırasında, hizmetin fonksiyonelliğine ve İdarenin ihtiyacının karşılanması açısından engel teşkil edecek nitelikteki hatalar, noksanlıklar ve kusurlar; yeterli sayıda düzenlenen ve Kontrol Teşkilatı ve Yükleniciye tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir ve kabul aşamasına geçilmez. Bu hataların, kusurların ve noksanlıkların açıkça gösterildiği ve tamamlanmaları için verilen sürenin belirtildiği tutanak üzerine İdare durumu Yükleniciye yazı ile bildirir. 11.24.3.İdare uygun gördüğü takdirde, yapılan işlerin tamamını veya bir bölümünü İdare adına Uzman Kurum ve Kuruluşlara kontrol ettirebilecektir. Bu kontrol işlemleri Yüklenici tarafından takip edilerek sonuçlandırılacaktır. Kontrol ve Muayene işlerine ilişkin tüm masraflar Yükleniciye aittir. 11.25.İŞİN KISMİ KABULÜ 11.25.1. Sözleşmesi gereği dönemler halinde (günlük, haftalık, aylık, vb.) yapılan sürekli nitelikteki hizmet işinin kısmen ve/veya değişik zamanlarda tamamlanması durumlarında (resmi bayram tatilleri vb.) İdarenin görüşü doğrultusunda kısmi hakediş ödemesi yapılabilir. Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için Yüklenicinin İdareye zamanında başvurması gereklidir. 11.26.İŞİN KABULÜ 11.26.1.Yüklenicinin yeniden başvurusu ile İdarece teslim alınan işin kontrol ve kabul işlemleri, Kontrol Teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda; hataların, noksanlıkların ve kusurların giderilerek işin tamamlandığının tespiti ve bu tespitin, tutanağın altına yazılmasından sonra, işin kabule uygun bulunduğu tarih kabul tarihi olarak esas alınarak yapılır. 11.26.2.Yüklenicinin, iş nedeniyle İdareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığı tespit edilirse, kabul belgesi düzenlenir ve bir nüshası Yükleniciye verilir. Eğer Yüklenicinin İdareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir. Kabul tarihten itibaren 1 (Bir) işgünü içinde kesin hakediş hesabı raporu çıkarılır. 11.26.3.Kabul belgesini alan Yüklenici, ibraz edeceği belgeleri de eklemek suretiyle yazılı olarak İdareden hakediş talebinde bulunabilir. Kesin hakediş hesabı raporu yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kabul işlemi tamamlanmış sayılır. 11.27.KESİN HESAP RAPORU 11.27.1.İbraz edilen belgeler İdarece kontrol edilir ve İdarenin denetimleri (Kontrol teşkilatının iş kalemleri için tuttuğu ve diğer) sonucu hazırlanan kayıtlar ve tutanaklar Sayfa 9 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ esas alınarak ve Yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtların tamamlandığı tespit edildikten sonra kesin hakediş raporu hazırlanacaktır. İdare, sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine uygun olup olmadığını kontrol edecektir. 11.27.2.İdare, söz konusu iş için, Kesin Hesap Raporunda sözleşme gereği kesin olarak muaccel hale gelen ve ödenmesi gereken tutar (prim ve gecikme zammı borçları ve diğer), İdare tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve İdarenin Sözleşme ile hak kazandığı bütün alacaklar yürürlükteki ilgili yönetmelik hükümleri gereği Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Duruma göre İdarenin Yükleniciye ya da Yüklenicinin İdareye borçlu kaldığı bakiye (varsa) ve varsa diğer hususlar belirtilecektir. Kesin hakediş hesabı raporu yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacak ve kabul işlemi tamamlanmış sayılacaktır. 11.28.YÜKLENİCİNİN BAŞVURUDA BULUNMAMASI 11.28.1. Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte iş, İdarece incelenerek o günkü durum bir tutanakla tespit edilecektir. Bu inceleme sırasında Yüklenicinin veya Vekilinin de hazır bulunması gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse İdare bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde, bunlar 5 (beş) iş günü içinde giderilecektir. Bu sürenin sonunda, Yüklenici başvuruda bulunsun veya bulunmasın, durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilecektir. 11.29.HAKEDİŞLERİN DÜZELTİLMESİ 11.29.1.Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir. 11.29.2.İdare, herhangi bir ara hakedişte, daha önce kendisi tarafından çıkarılmış eski bir hakedişe yönelik değişiklikler ve/veya düzeltmeler yapabilir ve herhangi bir hata tespit ederse, bu hata değerini bir ara hakedişten düşürmeye veya tamamen çıkarmaya yetkilidir. 11.30.ÖDEMELER İÇİN GEREKLİ BELGELER 11.30.1.Yüklenici, hakediş düzenlenirken İdareye ibraz edeceği aşağıda belirtilen belgeleri bir yazı ile birlikte İdareye teslim edecektir. (a) Firma faturası (asıl), (b) Bu iş yerine ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Sigorta Primleri borcu yoktur yazısı, (c) Firmanın bağlı olduğu Vergi Dairelerinden alınan Vergi borcu yoktur yazısı, (d) Sigorta Primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu ’na ödendiğini gösterir makbuzları (İşsizlik Sigortası Primi, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Primi, Genel Sağlık Sigortası Pirimi, Sosyal Güvenlik Destek Primi ve varsa diğer sigorta primleri dahil), (e) İdarece istenilen diğer belgeler. 11.30.2.Yüklenicinin hizmet işini kontrol için İdareye teslim etmesi, işin Kontrol Teşkilatınca kabul edilmesi ve hakediş bedellerinin ödenmesi için ibraz edilecek belgelerin kontrol işlemlerinin tamamlanması ve hakedişin İdarece tanzim edilmesinden sonra, ödemelere esas fatura Yüklenici tarafından kesilecektir. 11.30.3.Sözleşmede işin ödemeye esas aşamaları ve bu aşamaların tamamlanması halinde yapılan iş kısmı için sözleşme bedelinin % kaçının ödeneceğini öngören tutarları belirtilmiş ise hakedişler, ödeme cetvelinde belirtilen şartların gerçekleşmesi üzerine hazırlanacak ve ödenecektir. 11.30.4.Hakediş ödemeleri parsel başına düşen miktar tutarında iş kalemine ait belgeler teslim edildiğinde ve bu teslimata ait Yüklenici ve İdare yetkilileri arasında hazırlanan tutanağın yazı ekinde İdareye teslimine müteakip yapılacaktır. 11.30.5.Yüklenici köy bazında İdarenin iş akışı göz önünde bulundurularak belirteceği öncelik sırasına göre iş teslimi yapacaktır. 11.30.6.Savunmaya Esas Rapor (SER) Düzenlenmesi işleminde parsel bazında ve her parsel için ayrı ayrı rapor düzenlenmek kaydıyla İdareye gerekli raporlar için hazırlanan tutanağın yazı ekinde İdareye teslimine müteakip hakedişi ödenecektir. 11.30.7.İlgili Yerel Mahkemeler için düzenlenecek Savunmaya Esas Raporların(SER) hakediş bedeli, TCDD tarafından belirlenen toplam parsel adedi dikkate alınarak İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedelinin % 8,00 ‘ini oluşturmaktadır. İdare bu iş kalemine ait hakediş ödemesini yaparken, ilgili yerel mahkemede yargılaması yapılan parsel adedine karşılık gelen hakediş bedelini Yükleniciye ödeyecektir. İlgili yerel mahkemede yargılaması yapılmayan parsellerin ödemesi yapılmayacaktır. 11.30.8.Üst Mahkemeler için düzenlenecek Savunmaya Esas Raporların(SER) hakediş bedeli, TCDD tarafından belirlenen toplam parsel adedi dikkate alınarak İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşme bedelinin % 2,00 ‘sini oluşturmaktadır. İdare bu iş kalemine ait hakediş ödemesini yaparken, üst mahkemede yargılaması yapılan parsel adedine karşılık gelen hakediş bedelini Yükleniciye ödeyecektir. Üst mahkemede yargılaması yapılmayan parsellerin ödemesi yapılmayacaktır. 11.30.9.Temyize gerek kalmayan dosyalar için ise temyize gidilmesine gerek olmadığı Hukuk Müşavirliğinden alınacak belge ile tespit edildikten sonra taraflar arasında tutulan tutanağa istinaden herhangi bir hakediş ödemesi yapılmayacaktır. 11.31.ÖDEME ŞARTLARI 11.31.1.Ödemeler, hata, kusur ve eksikliklere ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, öngörülen plan ve yürürlükteki ilgili Kanunlar ve mevzuatları hükümleri gereğince izin TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ verilen şartlar çerçevesinde Yüklenicinin yazılı talebi üzerine yapılacaktır. 11.31.2.Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. 11.31.3.Her hakediş tutarına, yürürlükteki ilgili Kanun ve mevzuatlara göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa Yüklenicinin İdareye olan borçları ve cezalar ile Kanunen alınması gereken vergiler ve tevkifatlar kesilir. Ayrıca, eğer varsa bir önceki hakedişte sehven yapılan fazla ve/veya eksik ödeme tutarları mahsup edilir. 11.31.4.Hazırlanan hakediş raporu İdare ve Yüklenici tarafından imzalanır ve onaylanır. Bundan sonra, ödemelere esas fatura Yüklenici tarafından kesilecektir. 11.32.ÖDEME YERİ 11.32.1.Ödemeler, İdarenin ilgili birimi (TCDD 3.Bölge Mali İşler Müdürlüğü) tarafından yapılacaktır. 11.33.DESTEK HİZMETLERİNE AİT ŞARTLAR 11.33.1.Yüklenici, montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça ve diğer destek hizmetleri hususunda İdarenin görüşünü almak zorundadır. 11.34.GARANTİYE İLİŞKİN ŞARTLAR 11.34.1.Yüklenici, İdare tarafından istenilen garanti süresi ve şartlarını yerine getirecektir. 11.35.MALI/İŞİ TESLİM ETME VE TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI 11.35.1.İdare, arazi işlerini mahallinde, büro işlerini Bölge Müdürlüğünde taraflarca imzalanan tutanakla Yükleniciye teslim eder. Bu sözleşme ile temin edilecek hizmet alımı, sözleşme ve eklerinde belirtilen detaylara uygun şekilde teslim edilecektir. 11.35.2.Yüklenici, sözleşme konusu işin dönemleri itibariyle tamamlanan kısımlarının teslim alınarak kontrol ve kabul işlemlerinin yapılması isteyen bir yazı ve ekinde ibraz edeceği belgeler ile birlikte İdareye başvuracaktır. Her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere başvuru yazısı ve ekleri İdare evrak kaydı ile teslim alındıktan sonra kontrol ve kabul işlemlerine başlanılabilecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERE İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 12.TEKLİFLERE İLİŞKİN BİLGİLER 12.1.İŞ DENEYİM BELGELERİNE AİT KRİTERLER 12.1.1.İş Deneyim Belgeleri, Yüklenicinin, yurt içinde ve/veya yurt dışında kamu ve/veya özel sektörde gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen hizmet işi konusu ve/veya benzer hizmet işlerindeki deneyimini gösteren (İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesi) belgelerdir. 12.1.2.İş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin incelenmesi, söz konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemleri ve güncellenmesi yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatında yer alan esaslara göre yapılır. 12.1.3.İdare, ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir. 12.1.4.Yüklenici verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur. İş deneyim belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. 12.1.5.İstenilmesi halinde iş deneyim belgelerinin taahhüdün gerçekleştirildiği İdare tarafından düzenlenmiş ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanmış asıllarının, sözleşme imzalanmadan önce İdareye ibraz edilmesi gerekir. 12.1.6.İstekliler teklif ettikleri bedelin, son 5 (beş) yıl içinde söz konusu hizmet işinin aynısı veya benzeri hizmet işine ait tek seferde yapılmış sözleşme bedelinin en az % 25’i oranını karşılaması koşulu ile iş bitirme belgesi verecektir. Devam eden işlerde ise bitmiş ve kabulü yapılmış kısmı %70’lik kısmı olmak kaydıyla teklif ettiği bedelin en az %50’lik kısmı tutarında olmalıdır. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş ödeme belgeleri ve faturalar esas alınacaktır. 12.1.7.Yüklenicinin tek başına gerçekleştirdiği işlere ait iş deneyim belgeleri tam olarak, iş ortaklıklarındaki ortak olarak gerçekleştirdikleri işlere ait iş deneyim belgeleri ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilir. İş deneyiminin belgelendirilmesinde tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri değerlendirilir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarı, toplanarak dikkate alınmaz. 12.2.MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER 12.2.1.İstenilmesi halinde mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin taahhüdün gerçekleştirildiği İdare tarafından düzenlenmiş ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanmış asıllarının, sözleşme imzalanmadan önce İdareye ibraz edilmesi gerekir. 12.2.2.Yüklenici tarafından projede görev verilecek personelin tamamının hizmetleri ve yeterliliklerinin, daha önce en az bir projeye katılmış olmaları ve bu alanda hazırladıkları belgelerle belgelendirilmesi İdare tarafından tercih sebebidir. 12.2.3.Yüklenici çalışanlarının mesleki ve teknik yeterlilikleri, daha önce benzer proje işlerinde çalıştıkları süreler ve bu alandaki hizmetlerin sözleşmeleri (tercihen Kamu Kurum ve Kuruluşları ile üniversitelerle yapılan) ve SSK prim ödeme çizelgeleriyle belgelendirilmesi dikkate alınarak değerlendirilecektir. 12.3.BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER 12.3.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sektörde nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren Kamulaştırma Kanununa kapsamında parsel düzeyinde Kıymet Sayfa 10 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Takdir Raporları (KTR) ile Savunmaya Esas Raporlarının (SER) fiziksel ve sayısal ortamda hazırlanarak İdareye teslim edilmesine ait etüt, proje ve danışmanlık hizmet alımı işini, Yüklenici olarak yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 12.3.2.Yüklenici firma, daha önce benzer iş yapmış ise bu alandaki deneyimini iş bitirme belgesiyle belgelendirmelidir. Kamulaştırma işlerini izleme ve değerlendirme çalışmaları, iş deneyimi olarak sayılamaz. 12.4.YAKLAŞIK MALİYET HESABI 12.4.1.İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerinin ve/veya gruplarının ve bunlara ilişkin miktar, esas ve fiyatlarının tespiti ile yaklaşık maliyetin hesaplanması önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılarak İdare tarafından tespit edilmiştir. 12.5.TEKLİF FİYATIN İÇERİĞİ 12.5.1.İstekliler; (1) PERSONEL GİDERLERİ (a) ÜCRET: Çalıştıracağı personelin, brüt aylık ücretleri (İdarece istenilmiş ise bildirilen Brüt Asgari Ücret tutarından Yüzde Oranı (%) Fazlalıkları ile birlikte), fazla çalışma ücretleri ve yasal kesintileri (sigorta, vergi, resim, harç ve diğer giderleri), (b) FİYAT FARKI: Bakanlar Kurulunca belirlenen oran tutarında asgari ücret fiyat farkı giderleri, (c) YEMEK: Günlük brüt tutarı İdarece belirlenecek ve ayda çalışılan gün üzerinden hesaplanarak personele nakdi olarak ödenecek yemek giderleri, (d) ULAŞIM: Günlük brüt tutarı İdarece belirlenecek ve ayda çalışılan gün üzerinden hesaplanarak personele nakdi olarak ödenecek ulaşım giderleri, (e) GİYECEK: Ayni olarak öngörülen giyecek gideri, (2) EKİPMAN GİDERLERİ (a) Adları, miktarları ve teknik özellikleri İdarece belirtilerek istenilen ekipmanların ve taşıtın her türlü işletme (servis, tamir, bakım, onarım, muayene, amortisman, lisanslama, değiştirilme, yenileme, güncelleştirme, koruma, güvenlik, sigorta, vergi, resim, harç, ceza, sarf malzemesi, yedek parça, oto lastiği, akü, fenni ve egzoz muayenesi, trafik cezası, motorlu taşıt vergileri, trafik, kasko, sürücü ve yolcu sigortası, her türlü geçiş ücretleri, otopark ücretleri, şoförlü (işveren payı ve asgari işçilik ücreti dahil) ve/veya şoförsüz araç kiralama, yakıt ve diğer) gideri bedelleri, (b) ve diğer tüm masrafları, (3) DİĞER GİDERLERİ Sözleşme konusu işin yapılabilmesi için her türlü (a) Mühendislik hizmetleri giderleri (proje, tesis, ölçü, hesap, çizim, işçilik, kontrollük, kırtasiye, nakliye, konaklama ve diğer) (b) Her türlü, bilgi, belge, plan, proje, harita ve diğer verilerin temin giderleri (c) Teklif hazırlama ve sunma giderleri, (d) Toplam işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 4 sözleşme ve genel giderler payını (damga vergileri, harç, kik payı, noter masrafları gibi), (e) Her türlü vergi, resim, harç, ceza ve diğer bilumum giderleri, (4) YÜKLENİCİ PAYINI (en fazla %20), teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir. 12.5.2.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında teklif fiyatın içeriği kısmında belirtilen gider kalemlerinin ve diğer masrafların ödenmesiyle ilgili bedelleri sözleşme süresince Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.5.3.Yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer ilgili kanunlar ve mevzuat hükümleri gereği, Yüklenici tarafından yerine getirilmesi gereken tüm yükümlülükler, gerekli önlem, işlem ve masraflar, işveren ve işçi arasındaki kısa vadeli sigorta hükümleri (İş kazası, hastalık ve analık hali, meslek hastalığı) ve uzun vadeli sigorta hükümleri (Malüllük, yaşlılık, ölüm) tüm Sigorta Primleri ve meblağlar ile çalışanlara ait her türlü hukuki ve cezai sorumluluk, her türlü yardımlar ve İşsizlik sigortası kesintisi ile çalışanların tazminatları (kıdem, ihbar vb.) Yükleniciye ait olacaktır. 12.5.4.İstekliler tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 12.5.5.Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleyi kazanan Firma ile İdare arasında yapılan sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer tüm giderler de Yükleniciye aittir. Ayrıca, gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 12.5.6. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında yürürlükteki İlgili Kanun ve mevzuatı hükümlerince doğacak ve hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) sözleşme bedeline dahil olmayıp, yürürlükteki ilgili Kanunlar ve mevzuatları çerçevesinde İdare tarafından Yükleniciye ayrıca ödenir. 12.5.6.İdare, sözleşmeye bağlanan hizmet işinin ve işlemlerinin herhangi bir aşamasında tamamlanan kısmının kontrol ve kabulünden sonra bedelini Yükleniciye ödeyerek, tamamlanmayan kısımları ise tespit edip geri kalan kısmını yaptırıp yaptırmamakta veya iptal etmekte serbesttir. 12.5.7.İdarenin bilgisi dahilinde, Yüklenici tarafından temin edilemeyen her türlü, bilgi, belge, plan, proje, harita ve diğer verilerin temin gideri bedelleri, Yüklenici hakediş TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ödenmesinden düşülmesi koşuluyla İdarece tarafından ödenecektir. 12.5.8.Yürürlükteki iş ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer ilgili kanunlar ve mevzuat hükümleri gereği, bu hizmet işinin İşkolu kodu, işin tehlike sınıfı ve prim nispetleri İdare tarafından Yükleniciye bildirilecektir. 12.6.EN UYGUN TEKLİF 12.6.1.İşe götürü bedel üzerinden teklif verilecektir. 12.6.1.Personel ve ekipman şartlarını sağlayan tekliflerin mali incelemesinde Teklif Tutarı en küçük olan Firma en uygun teklifi veren Firma olacaktır. 12.6.3.İdare tarafından sözleşme konusu iş için öngörülen çalışmalar sonunda hakediş ödemelerine esas olacak İş tanımı, İş kaleleri ve İş Açıklamaları aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. ÖLÇÜ BİRİM TEKLİF BİRİMİ FİYAT (2) TUTARI SN İŞ (1) (TL/Parsel (3) (Parsel ) (TL) Adedi) Parsel Bazında Veri Toplanması, 1 PA X BF = “T” Üretimi ve Teslimi PARSEL ADEDİ = PA BİRİM FİYAT = BF TOPLAM TEKLİF BEDELİ = (T) = PA*BF olmak üzere toplam yapılacak hakediş ödeme tutarı “T” TL. olacaktır. (1) Veri toplanması, üretimi ve teslimi yapılacak toplam parsel adedidir. (2) İdarece öngörülerek yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılan parsel bazında birim fiyattır.(Yüklenici Karı, Sözleşme ve Genel Giderler, TÜM; Ücretler, Kullanım Bedelleri, Vergiler, Sigortalar, Maliyetler, Tazminatlar DAHİL ve Hizmet KDV 'si HARİÇ) (3)Yüklenici birim fiyatlarına göre hesaplanan işin tamamına ait teklif ve aynı zamanda hakediş ödeme tutarı genel toplamıdır. (Yüklenici Karı, Sözleşme ve Genel Giderler, TÜM; Ücretler, Kullanım Bedelleri, Vergiler, Sigortalar, Maliyetler, Tazminatlar DAHİL ve Hizmet KDV 'si HARİÇ) SIRA NO 1 2 3 4 SN POZ NO POZ NO 1 2 3 4 İŞ KALEMİ (%)'si Verilerin Toplanması, Üretilmesi ve Teslimi KTR’ in Üretilmesi ve Teslimi Yerel Mahkeme SER’ in Üretilmesi ve Teslimi Üst Mahkeme SER’ in Üretilmesi ve Teslimi YÜZDE TOPLAM 70,00% 20,00% 8,00% 2,00% 100,00% İŞ AÇIKLAMASI Taşınmazların Sınırlarının ve Kamulaştırma Sınırlarının Arazide ve Büroda Tespiti b Taşınmazlara ait Tapu Sicil Kayıtlarının Temini ve/ve Güncellenmesi 1 c Taşınmazlara ait Malik ve Adres Bilgilerinin Tespiti ve/veya Güncellenmesi d Taşınmalara ait Verilerin Toplanması Taşınmazlara ait Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi ile Ölçü, Hesap, e Kroki ve Özet Çizelgelerinin Üretilmesi, Kontrolü ve Teslimi Taşınmazlara ait Kıymet Takdirinin Analizi ve Değerlendirilmesi ile a Hesaplanması 2 Taşınmazlara ait Kıymet Takdir Raporlarının Üretilmesi, Kontrolü ve b Teslimi a Mahkeme Bilirkişi Raporlarının Analizi ve Değerlendirilmesi 3 Mahkeme Savunmaya Esas Raporların Yazılı ve/veya Sözlü olarak b Hazırla ması, Kontrolü, Teslimi ve Sunumu a Üst Mahkeme Bilirkişi Raporlarının Analizi ve Değerlendirilmesi 4 Üst Mahkeme Savunmaya Esas Raporların Yazılı ve/veya Sözlü olarak b Hazırlanması, Kontrolü, Teslimi ve Sunumu YÜZDE TOPLAM a 1 2 3 4 SN 1 2 Sayfa 11 / 20 POZ İŞ AÇIKLAMALARI NO POZ Taşınmazların sınırlarının e kamulaştırma sınırlarının arazide ve büroda 1a tespiti ile sayısal ortamda değerlendirilmesi ve koordinatlarının belirlenmesi Taşınmazların mevcut tapu sicil kayıtlarının analizi ve değerlendirilmesi ile POZ tapu sicil kaydı bulunmayan ve/veya eksik ve/veya hatalı olan 1b taşınmazların yeni tapu sicil kayıtlarının temini ve güncellenmesi Taşınmazların mevcut malik ve adres bilgilerinin analizi ve POZ değerlendirilmesi ile taşınmazların maliklerindeki değişikliklerin tespiti ve 1c adres bilgileri bulunmayan ve/veya eksik ve/veya hatalı olan taşınmazların yeni adres bilgile inin temini ve güncellenmesi ile Münavebe sistemi, ürün deseni, miktarı ve satış fiyatları, üretim maliyetleri, net gelir, taşınmaz kiraları ve satış fiyatları ile yapım, tesis, işletme vb. POZ maliyetler gibi fiziki ve mali verilerin ilgili Kamu Tüzel Kişilikleri (Kamu 1d Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel (Gayrimenkul Şirketleri, Emlakçı vb.) ve Özel Kişiliklerden (Üretici, Tüketici vb.) doğrudan ve/veya anket formu ve/veya yazışmalar yoluyla toplanması Taşınmazlar için toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesinden sonra, kamulaştırma sahasında kapitalizasyon faiz oranının ve net gelir hesabının tespitine yönelik arazi çeşidine ve topografik durumuna göre ayrı ayrı kapitalizasyon faiz oranlarının tespit edilmesi ile TCDD tarafından POZ belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarında taşınmazlar için 1e toplanan tüm verilerin, hesaplamaların ve çizelgelerin her basamağında gerekli hesap ve veri kontrollerinin yapılması ve TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarda İdareye, ilgili Kamu Tüzel Kişiliklerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel ve Özel Kişiliklerine teslimi POZ Tüm verilerin tekrar gözden geçirilmesi ve anket formları üzerinden 2a hesaplamalarının yapılması Taşınmazlar için Yürürlükteki Kamulaştırma Kanunu ve mevzuatı esasları POZ dahilinde TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı 2b normlarında raporların üretilmesi ile TCDD tarafından belirlenen ve (%)'si TOPLAM (%)'si 5,00% 5,00% 5 00% 25,00% 70,00% 30,00% 10,00% 20,00% 10,0 % 4,00% 4,00% 8,00% 1,00% 1,00% 2,00% 100,00% 100,00% (%)’si TOPLAM (%)’si 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 70,00% 30,00% 10,00% 10,00% 20,00% TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ POZ 3a 3 POZ 3b POZ 4a 4 POZ 4b uygulanan tablo ve yazı normlarında Kıymet Takdir Raporlarının her basamağında gerekli hesap ve veri kontrollerinin yapılması ile taşınmazlar için üretilen kıymet takdir raporlarının TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarda İdareye, ilgili Kamu Tüzel Kişiliklerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel ve Özel Kişiliklerine teslimi İlgili Mahkemelerce görevlendirilen Bilirkişi Kurullarınca hazırlanan tüm raporların analizi ve değerlendirilmesi TCDD’ce Mahkemelere delil olarak sunulacak Mahkeme Savunmaya Esas Raporların yazılı ve/veya sözlü olarak hazırlanması, kontrolü ve Kurum avukatı ile birlikte Mahkemelerde savunma ve sunumlarının yapılması ile Taşınmazlar için üretilen Mahkeme savunmaya esas raporların TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarda İdareye, ilgili Kamu Tüzel Kişiliklerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel ve Özel Kişiliklerine teslimi İlgili Mahkemelerce görevlendirilen Bilirkişi Kurullarınca hazırlanan tüm raporların analizi ve değerlendirilmesi Birinci kademe Mahkemelerin verdiği kararlara itiraz amacıyla üst Mahkemeye gönderilmek üzere TCDD adına sunulacak Savunmaya Esas Raporların yazılı ve/veya sözlü olarak hazırlanması, kontrolü ve düzenlenmesi ile Taşınmazlar için üretilen üst Mahkeme savunmaya esas raporların TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarda İdareye, ilgili Kamu Tüzel Kişiliklerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel ve Özel Kişiliklerin teslimi 4,00% 8,00% 4,00% 1,00% 2,00% 1,00% 100,00% 100,00% 12.6.4.İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif tutarı, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. MADDE 13.TEKLİFLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 13.1.İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ 13.1.1.İdare, İstekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek; inceleme yapmak, yeterlik başvurusu ile teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İş yeri ve çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar isteklilere aittir. İstekli işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; iş yerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak ekipmanın miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve yiyecek/içecek imkanlarına ilişkin hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer hususlara ilişkin her türlü bilgiyi almış sayılacaktır. Yeterlik başvuruları ve tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve yeterlik başvurusu ile teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 13.2.TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ 13.2.1.Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulacaktır. Teklif Mektubunda; a)İdarenin talepleri ile ilgili dokümanların tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c)Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d)Teklif mektubunun ad soyad ve/veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması, zorunludur. 13.2.2.Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır. 13.3.ALT YÜKLENİCİLER 13.3.1.İşin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 13.3.1.Bu işte Alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 13.4.KISMİ TEKLİF VERİLMESİ 13.4.1. Bu teknik şartname kapsamındaki işin tamamı için teklif verilecektir. 13.5.AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI 13.5.1.Yükleniciye, bu işteki taahhüdünü gerçekleştirmesi için herhangi bir avans verilmeyecektir. 13.6.FİYAT FARKI 13.6.1.Bu hizmet işi için Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak, Yüklenici personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran tutarında sadece asgari ücret fiyat farkı verilecektir. 13.6.2.Yüklenici, süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 13.7.TEKLİFLERİN TÜRÜ 13.7.1.Teklif bedeli, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 14.SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 14.1.SÖZLEŞME YAPILMASI 14.1.1.İdare tarafından belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, İdare ve Yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. Sözleşme Notere tescil ettirilmeyecek ve onaylatılmayacaktır. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer tüm giderler Yükleniciye aittir. 14.2.SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN GİDERLER 14.2.1.Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin iş için teklif edilen sözleşme bedeline; ekipman, nakliye, taşıma, yükleme, boşaltma, her türlü vergi, resim, harç, belge, komisyon, pay giderleri, personel ücret, ulaşım, yemek, giyim giderleri, her türlü zarar, ziyan, hasar, ceza, sigorta giderleri dahildir. Belirtilen bu giderlerin tümü Yükleniciye aittir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil değildir. Katma Değer Vergisi tevkifat düşüldükten sonra İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. 14.3.SÖZLEŞMENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ İLE SÜRESİ 14.3.1.Sözleşmenin imzalandığı tarih sözleşmenin başlama tarihi ve Yüklenicinin kesin teminatının iade edildiği tarih ise sözleşmenin bitiş tarihidir. Sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihinden itibaren işin teslim ve kabulünü müteakip, kesin teminatın iade edildiği tarihe kadar geçen toplam takvim günü sayısı kadardır. 14.4.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ, BEDELİ VE EKLERİ 14.4.1.SÖZLEŞMENİN TÜRÜ 14.4.1.1.İdare ile Yüklenici arasında imzalanan sözleşme, birim fiyat sözleşmesidir. 14.4.2.SÖZLEŞMENİN BEDELİ 14.4.2.1.İdarece hazırlanmış yaklaşık maliyet hesabında yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan bedel üzerinden akdedilir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. 14.4.2.2.Sözleşmede belirtilen birim fiyatlar sözleşme sonuna kadar devam edecek bir fiyat artışına gidilmeyecektir. 14.4.3.SÖZLEŞMENİN EKLERİ 14.4.3.1.İhale dökümanında yer alan bütün belgeler sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanını oluşturan belgeler Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Yazılı Açıklamalar, Planlar, Bilgi ve Belgeler ile diğerleridir. 14.5.SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER 14.5.1.Yüklenici sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 14.5.2.Yüklenici projelerde ve işe ilişkin diğer teknik dokümanlarda, kendiliğinden hiçbir değişiklik yapamaz. Boyutları, kullanma şekli ve durumu proje ve şartnamelere uymayan, kötü ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri, Yüklenici, İdarenin talimatı üzerine, belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya bozup yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu Yükleniciye aittir. 14.5.3.Yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak önerilen işler, ekipmanlar ve yöntemler ancak teknik kurallara, yürürlükteki ilgili Kanun ve mevzuatlara, istenen yeterlilik kriterleri ve şartlara uygunluğu ile mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu İdare tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak bu takdirde Yüklenici, ilave bedel isteyemez. 14.5.4.İdare, sözleşmede belirtilen ekipman özelliklerinden daha iyi özelliklere sahip olması ve Yüklenicinin kabul etmesi koşuluyla işe ilişkin herhangi bir değişiklik talebinde bulunabilir. 14.6.TEMİNAT 14.6.1.TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER 14.6.1.1.Tedavüldeki Türk parası, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilecektir. İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin Kamu İhale Kurumunun belirlediği esaslara uygun olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi İdarece yapılabilir. Yapılan teyitlerde, bankanın en az 2 (iki) yetkilisinin imzasının bulunması gerekir. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 14.6.2.KESİN TEMİNAT 14.6.2.1.Aksi bildirilmedikçe, Yükleniciden sözleşme imzalanmadan önce, teklif ettiği bedelin toplam tutarı üzerinden % 3 (üç) ila % 6 (altı) oranı arasında kesin teminat alınacaktır. 14.6.2.2.Kesin teminat, İdarenin belirttiği veznelere makbuz karşılığı tedavüldeki Türk parası karşılığı peşin veya İdarece kabul edilebilir Banka Teminat Mektubu olarak kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat alınacaktır. 14.6.2.3.Söz konusu hizmet işinin ortak girişim olarak yapılması halinde, toplam kesin teminat miktarı, ortakların hisseleri oranında veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına Sayfa 12 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ verilen teklif tutarlarına göre verilebileceği gibi, isteklilerin bu tercihlerine bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. 14.6.2.4.Kesin teminatın mektup olarak verilmesi halinde; verilecek kesin teminat mektubunun süresi, sözleşme süresinden en az 6 (altı) ay fazla olacaktır. 14.6.3.EK KESİN TEMİNAT 14.6.3.1.Fiyat farkı ödenmesi gereken durumlarda, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının % 3 (üç) ila % 6 (altı) oranı arasında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınacaktır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olarak alınması halinde ek kesin teminatın süresi, kesin teminatın süresinden az olmamak üzere İdarece belirlenir. 14.6.4.KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ 14.6.4.1.Taahhüdün, sözleşme ve İdare dokümanları hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin ayrı bir işyeri numarası aldığı sözleşme konusu işler nedeniyle İdareye herhangi bir borcunun olmadığı, tespit edildikten ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ve ilgili Vergi Dairesinden ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı Yükleniciye iade edilecektir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi hâlinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve varsa ek kesin teminat yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye geri verilir. Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; işin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen banka veya özel finans kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 14.7.SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İŞ ARTIŞLARI, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ 14.7.1.İdare, öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu işte bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin; sözleşmeye esas iş tanımı içinde kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması ve yüklenicinin sözleşme bedelinin %50’sini tamamlamış olması şartlarıyla, fiyat farkları hariç sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı Yükleniciye yaptırılması konusunda yetkilidir. İş artışının zorunlu olması halinde ilave iş ve sözleşme bedelinin yükseltilmesi hususunda İhale Makamından onay alınır. İlave iş verilmesi hâlinde Yüklenici ile ana sözleşme hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ifade eden ve ilave iş şartlarının belirlendiği bir ek sözleşme yapılır. Bu durumda Yükleniciye, ayrıca artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için işle orantılı veya işin gereği miktarında süre verilerek işin süresi uzatılır. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 14.7.2.İdare, yine benzer şekilde sözleşme konusu işi, sözleşme bedelinin %20’si oranında azaltabilir. 14.7.3.Sözleşme bedelinin altında işin tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, gerçekleşen iş kadar Yükleniciye ödeme yapılır ve sözleşme gerçekleşen miktar / iş üzerinden kapatılır. 14.7.4.İşin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşıldığında Yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve Yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5’i, kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 14.7.5.İş artışı veya eksilişi işleminin, sözleşme konusu iş kalemlerinin her biri için ayrı ayrı oranlanarak gerçekleştirilmesi söz konusu olmayıp asıl olan, ilave verilen veya eksik kalan tutarın, sözleşme bedeline göre olan oranıdır. MADDE 15.SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 15.1.SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 15.1.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve tarafların anlaşması kaydıyla, işin yapılma veya teslim yeri, işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 15.2.SÖZLEŞMENİN DEVRİ 15.2.1.Sözleşme, zorunlu hallerde İdarenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. 15.2.2.İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümleri gereğince değerlendirecektir. İdarece gerekli iznin verilmesinin ardından düzenlenecek devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümleri gereğince vermesi gereken beyanlarının bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Devir sözleşmelerinde, devralan yüklenicinin devreden yüklenicinin yaptığı sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini devredenin tabi olduğu veya olacağı kapsam ve içeriği ile yüklendiği hususu yer alır. Sözleşmenin devrinin İdare tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz. Devir tarihinde, işyerindeki geçerli iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer ve her iki işverenin müteselsil sorumluluğu, devir tarihinden itibaren 2 (iki) yılla sınırlıdır. Devralan veya devreden işveren, bu işlemden dolayı iş sözleşmesini feshedemez. 15.2.3.İdare, sözleşmenin devredilmesine ilişkin talepleri değerlendirir ve yürürlükteki TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ilgili kanun ve mevzuatlarına engel bir durumun olup olmadığını tespit eder. İdarece gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder. Daha sonra ihale yetkilisi, devreden ve devir alan arasında devir sözleşmesi imzalanır. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz. 15.2.4.Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bu sözleşmenin devredildiği tarihten itibaren ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde Yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredildiği veya devralındığının İdare tarafından belirlenmesi halinde, sözleşme feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 15.3.SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞİN TASFİYESİ 15.3.1.Yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle sözleşmenin feshi halinde Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi durumunda İdarenin noter aracılığı ile nedenleri ve sonuçlarını açıkça belirterek göndereceği ihtarnamede belirlenen ve Yükleniciye tebliğ edildiği tarihten başlayarak 10 (on) günden aşağı olmamak üzere verilen ihtarlı sürenin bitimi (Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezası uygulanmasını da engellemez.), sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin yürürlükteki ilgili kanunlar ve mevzuatları hükümlerine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi ile ihale sürecinde yürürlükteki ilgili tüm kanunlar ve mevzuatları hükümlerine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi hallerinde ise tespit tarihi itibariyle, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu tarihleri izleyen 7 (yedi) gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde Yükleniciye bildirilir. 15.3.2.Fesihten önce çekilmesi gerekli ihtar veya ihtarların çekilmesi ve fesih kararına ait evrakın düzenlenmesi İdarenin ilgili birimlerince yürütülür. Söz konusu kararda; işin ihale kayıt numarası, işin adı, sözleşmenin imza tarihi, sözleşme bedeli, yüklenici adı, varsa bu iş nedeniyle İdarenin uğradığı ve tazmini gereken zarar ziyanın tespiti, güncelleme dahil irat kaydedilecek teminat miktarı, sözleşmenin hangi maddeye göre feshedildiği, yasaklama yapılıp yapılmayacağı ve dayandığı mevzuat açıkça belirtilir. Sözleşmenin feshi, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatının ilgili hükümleri gereği ihale yetkilisinin fesih kararını onaylamasıyla gerçekleştirilir. Fesih kararı onayına müteakip, vakit geçirilmeksizin İdarenin ilgili birimine intikal ettirilir. 15.3.3.Sözleşmenin feshi veya tasfiyesinden sonra hesap kesme hakedişi İdarece belirlenecek bir süre içinde Yüklenici ile birlikte yapılır. Böylece yüklenicinin İdare ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin bozulmasına ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, İdarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından Yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, bu husus tutanakta belirtilir ve İdare, hakedişi tek taraflı olarak yapar. Yüklenicinin bu hususta hiçbir itiraz hakkı olamaz. 15.3.4.Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı, tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, teminat mektubu ise düzenleyen kurumdan tahsil edilerek, Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. İdare fesih işleminden sonra işi Kamu İhale Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir Yükleniciye ihalesinden dolayı, Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. 15.3.5.Yüklenici ile İdarenin, tasfiyenin İdare lehine olduğunun açık ve objektif bir hesaplama ile belli edildiği durumlarda, yürürlükteki Borçlar Kanunu ve mevzuatı hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşme tasfiye edilir. Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi kabul tarihi sayılmak üzere, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakkedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra Yükleniciye geri verilir. 15.3.6.İDARENİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ: İdare, Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi ve sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatı hükümlerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, İdarenin noter aracılığı ile göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine 20 (yirmi) günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez. Bu süre içinde Yüklenici, uyarı yazısındaki talimata uymazsa ayrıca protesto çekmeğe ve hüküm almağa gerek kalmaksızın İdare, sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahip olur. Kesilen cezaların toplamı sözleşme bedelinin üçte birini geçmeyecektir. Geçmesi halinde İdare sözleşmeyi fesh etmekte serbesttir. Sayfa 13 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ 15.3.7.SÖZLEŞMEDEN ÖNCEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR NEDENİYLE FESİH: Yüklenicinin, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve mevzuatına göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. 15.3.8.MÜCBİR SEBEPLERDEN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ: Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 15.3.9.YÜKLENİCİNİN KISITLILIĞINDAN DOLAYI SÖZLEŞMENİN FESHİ VE İŞİN TASFİYESİ 15.3.9.1.Yüklenicinin ölümü halinde iş tasfiye edilir. İdare, yapılmış olan işlerin kesin hesabını, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ile konuyla ilgili diğer Kanunlar ve mevzuatları hükümleri gereğince çıkararak, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek teminatlar dahil ile varsa diğer alacakları mirasçılarına ve/veya aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan mirasçılardan yeterli gördüklerine, ölüm tarihinden başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartı ile sözleşmeyi devredebilir. Yüklenicinin iflas etmesi halinde, yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ile konuyla ilgili diğer Kanunlar ve mevzuatları hükümleri gereğince sözleşme feshedilerek, kesin hesabın tasfiyesi yapılır. Sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde Yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Eğer yüklenici, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Aksi takdirde, sözleşme feshedilip, kesin hesabın tasfiyesi yapılır. 15.3.9.2.Ortak Girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, pilot veya koordinatör ortağın ölümü halinde sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumun oluşumunu izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve İdarenin uygun görmesi halinde de, teminat dahil o iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Ortak girişimi oluşturan kişilerden pilot veya koordinatör ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Bu durumda, diğer ortaklar teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. 15.4.YÜKLENİCİNİN KISITLILIĞI 15.4.1.Yüklenicinin (veya ortak girişim olması halinde) ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde yürürlükteki ilgili Kanunlar ve mevzuatları hükümlerine göre işlem tesis edilir. 15.5.FİYATI BELLİ OLMAYAN İŞLERDE YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİ 15.5.1.İşin devamı sırasında, yapılması İdarece istenen veya sözleşme kapsamında ilave olarak yaptırılacak ve birim fiyat cetvelinde yer almayan yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar; İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler, İdarede ve diğer idarelerde mevcut rayiçler ile Yüklenicinin teklifinin ekinde İdareye verdiği teklif rayiçler, varsa diğer analizler, İdarece kabul edilmek şartıyla ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya meslek odasınca onaylanmış memleket rayiçleri, kullanılarak yukarıdaki öncelik sırasına göre kontrollük ile Yüklenici tarafından tespit edilir. Bu hususta düzenlenen yeni fiyat tutanağı İdarenin onayına sunulur ve onaydan sonra geçerli olur. Fiyat tutanağının İdarenin onayına sunulduğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde taraflar yeni birim fiyatlar üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa bu hususta bir anlaşmazlık zaptı düzenlenerek taraflarca imzalanır ve konu sözleşmedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlere göre çözümlenir. Ancak bu süre içinde Yüklenici, İdare tarafından tespit edilen birim fiyatın uygulanması şartı ile işe devam etmek zorundadır. İdare istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir Yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. BEŞİNCİ BÖLÜM TEKNİK KONULARA İLİŞKİN BİLGİLER ve DÜZENLEMELER MADDE 16.TEKNİK KONULARA İLİŞKİN BİLGİLER 16.1.İDARENİN YÜKLENİCİYE TESLİM EDECEĞİ DOKÜMANLAR 16.1.1.İdarenin bu şartnamede belirtilen işlerde kullanılmak üzere Yükleniciye bir tutanakla tek seferde veya kısım kısım teslim edeceği her türlü fiziksel ve/veya sayısal veriler (bilgi, belge, harita, plan, proje vd.) şunlardır: (1) İdarede var ise aynı yerde daha önce; tesis edilmiş YKN/HGK/TUTGA vd. noktalara ait koordinatlar, (2) Yapılmış ve/veya yapılması düşünülen her türlü bilgi, belge, harita, plan ve projeler [Güzergah, Halihazır, Kadastro, Kamulaştırma, İmar, Yapım (İnşaat, Mimari, Tesisat vd. projeleri), Sınırlar (Mülkiyet, Kamulaştırma, İrtifak), Yetki Belgesi, İşe Başlama Belgesi, Kamu Yararı Kararı, Resmi Gazete vd.], (3) gerekli klişe, form ve diğerleri. (4) İhale edilen her bir proje veya proje paketi ile ilgili olarak her türlü proje dokümanları, kamulaştırma planları, halihazır haritalar, Tescil Bildirim (Beyanname) belgeleri, koordinat özet çizelgeleri, (5) Proje veya proje paketi içinde geçmiş yıllarda İl/İlçe Kıymet Takdir Komisyonlarınca veya İdarece yapılan kıymet takdir raporları ve bunların düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler, TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (6) Proje veya proje paketi içinde kalan parsellerin listesi ve bunları ilişkin varsa yapılan kıymet takdir raporları veya İdareye gelmiş ise fiziksel ve sayısal ortamdaki Bilirkişi raporları, (7) Kamulaştırmada bedel takdiri ile ilgili bütün kamu ve özel kuruluşlara yönelik İdare tarafından yapılan her türlü resmi yazışmalar ve bu yolla elde edilen bütün belge ve bilgiler, 16.1.2.Yüklenici, sözleşme konusu işi, kendisine teslim edilen teknik dokümana ve detaylarına uygun olarak yapacaktır. Bununla birlikte Yüklenici, kendisine teslim edilen teknik dökümanın, işyerinin, malzemelerin ve talimatların, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olduğunu, teknik ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini İdareye yazı ile bildirecektir. Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, İdare işi kendi istediği gibi yaptırdığı takdirde bu kararın olağan sonucu olarak ortaya çıkan eksiklik, kusur, kalitesizlik ve benzeri olumsuz hallerden ve/veya teknik dökümanların Yükleniciye teslimindeki her türlü gecikmelerden Yüklenici sorumlu olmayacaktır. 16.2.YÜKLENİCİNİN İDAREYE TESLİM EDECEĞİ DÖKÜMANLAR 16.2.1.Yüklenici, temin ettiği, hazırladığı ve ürettiği her türlü fiziksel ve/veya sayısal verileri (bilgi, belge, harita, plan, proje vd.) sözleşme ve eklerinde belirlenen şartlar çerçevesinde ve sürelerde kontrol edilmek, imzalanmak ve onaylanmak üzere İdareye teslim edecektir. Teslim edilen verilerde İdarece yanlışlık, eksiklik ve kusurlar tespit edildiği takdirde, Yüklenici İdarenin yazılı emri üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır. 16.2.2.Yüklenicinin İdareye teslim edeceği dökümanlar aşağıda belirtilmiştir. (1) Proje Nihai Raporu (4 takım ciltli + CD) (2) Kamulaştırılacak parsellerin güncel takyidatlı tapu kayıtları, diğer kayıtlar, özet çizelgeleri, İdarenin veri tabanına parsel bazında verilerin girilmesini sağlayacak çizelgeler vd. (2 takım + CD). (3) Parsel bazında Kıymet Takdir Raporları ve ekleri (tespit formu, yapı ve müştemilat krokileri, parsel ve yapı fotoğrafları, arsa değer takdir föyü, anket formları vd.) (2 takım ciltli + CD) (2 takım + CD) (4) İşlem yapılması durumunda, parsel bazında Savunmaya Esas Raporları ve ekleri (2 takım ciltli + CD) (2 takım + CD) (5) İdarenin istediği diğer dökümanlar 16.3.KONTROL TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİ 16.3.1.Kontrol teşkilatı; büro ve arazide yapılan hizmet işlerinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) göre yerine getirilmesi ve yürütülmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya, her türlü denetimi, tespiti ve kontrolü yapmaya, sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen işleri, yüklenici personelini ve ekipmanını onaylamaya veya reddine, ödeme miktarlarının tespitine, saptanan eksiklikler ile kötü, kusurlu ve hatalı yapıldıkları kesin olarak anlaşılan işleri yeniden yaptırmaya ve düzelttirmeye, kontrol işlemlerine ilişkin ölçü, hesap, inceleme ve yorumlar hakkında ayrıntılı rapor düzenlemeye yetkilidir. 16.3.2.Kontrol Teşkilatı; fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, Yüklenici nam ve hesabına iş yaptırma ve Alt Yüklenicileri onaylama hususlarında ise İdareye görüş bildirmeye yetkilidir. 16.3.3.Yüklenici, bütün işleri İdarece görevlendirilen Kontrol Teşkilatının vereceği talimata göre yapmak zorundadır. Herhangi bir işin, Kontrol Teşkilatının denetimi altında yapılmış veya işe onay verilmiş olması, Yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 16.4.TEKNİK MEVZUAT 16.4.1. Bu teknik şartnamede belirtilen iş ve işlemlere ait esasların düzenlenmesi, yapımı, uygulanması, yürütülmesi, tamamlanması, neticelendirilmesi ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin yürürlükteki tüm Kanun (Kamulaştırma, Kadastro, İmar, İş, Sosyal Güvenlik, Kamu İhale Kanunu ve diğerleri), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. MADDE 17.TEKNİK KONULARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 17.1.TEKNİK İŞLER 17.1.1.TCDD ile sözleşmeye bağlanan hizmet işinde Yüklenicinin işin yapılması sırasında, İdarenin belirleyeceği şartlar doğrultusunda ve/veya yürürlükteki Kamulaştırma Kanunu ve diğer ilgili Kanunlar ile mevzuatları gereğince; arazi ve büroda yapacağı iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir: (01) Niteliği arazi olarak tanımlanan alanlarda yapılacak çalışmalar : a. Arazilerde yaygın olarak yetiştirilen ürün münavebe sistemlerinin tespit edilmesi, b. Münavebe sistemine giren ürünlerin yıllık ortalama verimlerinin araştırılması ve ürün birim fiyatlarının belirlenmesi, c. Ürünlerin pazar satış fiyatları ve çiftçi eline geçen fiyatların saptanması, d. Ürünlerin tesis ve üretim maliyetlerinin araştırılması, e. Ürünlerin net gelirleri ve arazinin yıllık ortalama net gelirinin saptanması, f. Arazi üzerindeki ürün, ağaç ve diğer varlıkların bedellerinin takdiri, g. Arazi cins ve türlerine göre geçerli kapitalizasyon oranlarının araştırılması, h. Kamulaştırma alanları üzerindeki ürünler, meyveli veya meyvesiz ağaçlar ve diğer varlıkların (su kuyusu, sera, özel kanal ve çit gibi) değerlerinin, kamulaştırma mevzuatı, bilimsel esaslar ve genel kabul görmüş deneyim ve uygulama esaslarına göre takdir edilmesi, i. Arazilerde parsel yüzeyinde birim değerlerin ve kamulaştırma bedellerinin takdir edilmesi ve İdare bünyesindeki kıymet takdir komisyonlarına parsel düzeyinde kullanıma uygun raporların sunulması, (02) Niteliği arsa olarak tanımlanan alanlarda yapılacak çalışmalar: Arsalarda değeri etkileyebilecek faktörlerin tanımlanması, Sayfa 14 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Emsal satış araştırmasının yapılması, Emsallerin değerlerini (artış/eksiliş) etkileyen özelliklerin araştırılması, Kamulaştırma tarihinden önce özel amacı olmayan arsa alım-satım değerlerine göre ortalama pazar değerlerinin araştırılarak, kamulaştırılacak arsaların birim değerlerinin takdir edilmesi, Arsa ve arsa üzerindeki tamamlayıcı parçaların cins ve türlerine göre geçerli kapitalizasyon oranlarının araştırılması, Varsa arsa üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerlerinin takdiri ve bütün araştırma sonuçlarının raporlanması, Yapılı arsalarda yapıların envanterinin çıkartılması ve toplam kamulaştırma bedellerinin takdir edilmesi ve sonuçların kıymet takdiri komisyonlarına parsel düzeyinde raporlanması, (03) Çalışma yapılan arsa ve arazilerde parsel düzeyinde Kıymet Takdiri Komisyonuna rapor üretilmesi ve rapor ekinin hazırlanması sağlanacaktır. Bu amaçla İdare tarafından hazırlanan ve kullanılan Kıymet Takdiri Komisyonu raporu geliştirilecek ve kullanıma sunulacaktır. (04) Savunmaya esas rapor üretilmesi aşamasında yapılacak çalışmalar: İdare tarafından tespit edilen ve Yükleniciye bildirilen proje alanı ile ilgili olarak açılan (ilk derece mahkemelere ve temyiz mahkemelerine (Yargıtay’a)) davalarda, bilirkişi raporları incelenmesi ve İdarenin avukatlarına savunmaya esas rapor ve/veya ek rapor üretilmesi, Araştırma yapılan proje alanında uzlaşma sağlanamayan malikler ve kadastro görmemiş parsellerle ilgili olarak açılan davalarda seçilen bilirkişi kurulları tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarının incelenmesi, İdare adına savunmaya esas delillerin toplanması, Mahkemelere sunulan bilirkişi raporlarına karşı savunmaya esas örnek ek raporların hazırlanması (açılan bütün davalar ile temyiz edilen davalar için) Mahkeme ve üst mahkemelerdeki açılan davalarda İdareye savunmaya esas teşkil edebilecek raporların parsel düzeyinde üretilmesi, hazırlanması ve sunulması, Mahkemelere sunulan bilirkişi raporunun denetlenmesi, incelenmesi ve İdare adına savunmaya esas raporun üretilmesi ile ilgili bilimsel esasların kavranması ve İdare bünyesinde uygulamaya taşınması, Mahkemece belirlenen günlerdeki keşiflere İdare avukatlarıyla birlikte katılımın sağlanması ve verilerin ilgili Mahkemeler, İdare ve uzmanlar tarafından doğru kullanılmasının temini, İlk derece mahkemelere ve temyiz mahkemelerine (Yargıtay’a) delil olarak ve/veya belge olarak sunulabilecek rapor ve/veya ek raporların oluşturulması, Mahkemelere sunulan bir bilirkişi raporunun denetlenmesi, incelenmesi ve İdare adına savunmaya esas raporun üretilmesi ile ilgili bilimsel esasların kavranması ve İdare bünyesinde uygulamaya taşınmasının sağlanması, İlk derece mahkemelere ve temyiz mahkemelerine (Yargıtay’a) delil olarak ve/veya belge olarak sunulabilecek raporların sunulması, Mahkemeler tarafından seçilen bilirkişilerin de kıymet takdiri hususunda konunun içeriğine ilişkin eksiklikleri olabileceğinden verilen raporların incelenmesi ve İdare lehine gerekli itirazların yapılması, Raporların savunulabilmesi için benzer kararların bulunarak İdareye sunulması, bu delillerin mümkün olduğu kadar farklı sorunların yaşandığı davalar arasından seçilmesi, bu kapsamda İdare personelinin benzer dosyalar için savunmaya esas rapor hazırlanması hususunda destek verilmesi ve İdarenin talebi ve uygun şartlar hazırlaması durumunda kamulaştırma işlerinde görev alan mahkeme ve bilirkişi heyetlerinin de bilgilendirilmesi, Taşınmazlar için toplanan verilerin ve üretilen Kıymet takdir raporlarının, Mahkeme ve/veya üst Mahkeme sunulmak amacıyla hazırlanan savunmaya esas raporların TCDD tarafından belirlenen ve uygulanan tablo ve yazı normlarda İdareye, ilgili Kamu Tüzel Kişiliklerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel ve Özel Kişiliklerine teslimi Mahkeme bilirkişi raporlarına ve İdarenin savunmasına olabilecek itirazlara ilişkin savunma ve raporların hazırlanması, (05) Kamulaştırılacak taşınmazların arsa ve arazi olarak sınıflandırılması, tarım arazilerin net gelirleri ile yerel arsa-arazi alım-satım değerlerinin tespiti ve değerleri olumlu ve/veya olumsuz yönde etkileyebilecek faktörlerin tanımlanarak objektif değer kriterlerinin ortaya konulması ve kapitalizasyon faiz oranlarının hesap edilmesi, (06) Kısmen kamulaştırılan taşınmazların kamulaştırmadan arta kalan kısmında meydana gelebilecek değer azalışı ve/veya değer artışlarının araştırılması, maliklerin diğer kamulaştırma sorunlarının yerinde incelenmesi ve gerekirse buna göre söz konusu parsellerin tamamen kamulaştırılmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi ve bu yolla ulaşılan sonuçların İdareye raporlanması, (07) Taşınmazların gerek yerinde, gerek merkezde, gerekse taşınmazlar ve malikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu yerlerde, yürürlükteki Kanun ve mevzuatların Kuruluşumuza yüklediği tüm teknik, idari, mali ve hukuki ödev ve sorumluluklarının hızlı, doğru, eksiksiz ve tekniğine uygun olarak, yürütülmesi, ikmali, neticelendirilmesi ve arazi, tarla ve arsaların kamulaştırma bedellerinin yürürlükteki kanunlar (Kamulaştırma vb.) ve mevzuatlarında belirtilen hükümler gereğince öngörülen yöntemler kullanılarak objektif esaslara göre gerekli olan norm veri ve belgelerin üretilmesi, (08) Yüklenici ve görevlendirdiği araştırma ekibi tarafından her bir proje alanında; Kamulaştırma kanunundaki kriterler esas alınarak arazilerin gerçek değerlerinin hesaplanmasına esas olacak verilerin toplanması, analizi ve raporlanması, Arazi nevilerine göre geçerli kapitalizasyon oranlarının tespiti, Arazi nevilerine göre üretim maliyetleri, brüt ve net gelirlerin analizi, Arazi değerlerinin takdir edilmesi, TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kamulaştırmadan arta kalan kısımdaki değer azalmalarının hesaplanması ve arta kalan kısmın da kamulaştırılması ile ilgili kriterlerin tespiti, Arsaların değerlerini etkileyen olumsuz/olumlu faktörlerin araştırılması, ortalama alım-satım değerlerinin ve pazar değerlerinin tespiti, Yapı ve müştemilat değerlerinin tespiti, İdare bünyesindeki kıymet takdiri komisyonu için kıymet takdiri komisyonu tutanağının hazırlanması ve parsel düzeyindeki birim değerlerin raporlanması, işlemlerinin yapılması, (09) Temin edilen ve/veya üretilen her türlü harita ve planlar ile teknik bilgi, tapu kayıt bilgisi, belge, doküman ve benzeri verilerin sayısal ve/veya fiziksel ortamdaki bilgilerin belirli dönemlerde (gün, hafta, ay, vb.) ve formatta istenilen sayıda manyetik ortam kaydı (CD,DVD,vb.) olarak ve/veya istenirse fiziksel ortamda sunulması ve TCDD arşiv standartlarında arşivlenmesi, (10) Büro ve arazide yapılan hizmet işlerinin sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) göre yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacıyla her türlü denetimi, tespiti ve kontrolünün yapılması, ödeme miktarlarının tespit edilmesi, saptanan eksiklikler ile kötü, kusurlu ve hatalı yapıldıkları kesin olarak anlaşılan işleri yeniden yapılması ve düzeltilmesi, kontrol işlemlerine ilişkin ölçü, hesap, incelenme ve yorumlar hakkında ayrıntılı rapor düzenlemesi, (11) Kamulaştırma güzergâhındaki taşınmazların değer takdirlerinde, doğrudan kullanılabilecek yeterli ve güvenilir norm verilerin temini ve/veya üretilmesi (12) Mevcut kamulaştırma haritalarındaki yapılması gereken zorunlu değişiklikler nedeniyle ek kamulaştırma yapılması durumunda, değişiklikler ile ilgili ek teknik bilgi, belge ve planların tekrar hazırlanması, (13) İşlerin takibi ve kontrolü açısından gerekli olan ve İdarece istenilen yönetici notu, bilgi ve brifing notlarının hazırlanması, (14) Değerleme işleri ile ilgili olarak, Kuruluşumuzca yetki belgesi verilmesi koşuluyla, TCDD adına düzenlenecek tüm bilgi, belge ve her türlü planların imza karşılığı ve/veya yazı ile teslim alınması ve/veya teslim edilmesi, (15) Mülkiyete esas olan parsellerin yanı sıra, güzergah boyunca yer alması halinde ormanlık sahalar, tescil harici vb. yerler de gözetilmek suretiyle her biri için kesintisiz İdari dosya numarası verilmesi, kamulaştırılan tescil harici sahaların değerlerinin tespiti ve ihdasen tescil işlemleri için gerekli olan malik (yasal Kamu Kurum ve Kuruluşu) bilgilerinin tespiti, (16) Kamulaştırma konusunda yargı aşamasında devam eden anlaşmazlıkların asgari düzeye indirilmesi ve İdarenin bu yolla gereğinden fazla tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtarılması için İdare ile ilişkisi bulunan tüm Kamu Tüzel Kişilikler (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ile Özel Hukuk Tüzel Kişilikleri ve Özel Kişilikler (Uzmanlar vb.) arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek değerleme işlerinin tespiti, yürütülmesi, ikmali ve neticelendirilmesi, (17) Kamulaştırılacak taşınmazların değerleme işleri ile ilgili olarak, Kuruluşumuzca yetki belgesi verilmesi koşuluyla, yürürlükteki hukuki mevzuatlar gereği yapılan idari, hukuki, mali ve teknik işlemler ile ilgili TCDD adına düzenlenecek tüm bilgi, belge ve her türlü planların imza karşılığı ve/veya yazı ile teslim alınması ve/veya teslim edilmesi, (18) Kamulaştırma ve irtifak sınırları içinde kalan parsellerin ve bu parsellere komşu parsellerin listelerinin Yüklenici tarafından hazırlanarak İdareye teslim edilmesi, (19) Kamulaştırılacak taşınmazların tapu kaydı üzerindeki her türlü şerhi ve beyanları da gösteren tapu sicil kayıt suretlerinin çıkartılması ve Tapu Sicil Müdürlüğünce imzalanarak onaylanmasının temini, (20) İdare bünyesinde oluşturulan kıymet takdiri komisyonu için gerekli olan altlığın oluşturulması ve İdare bünyesinde yapılan değer takdiri işlemlerinin rasyonel esaslara uygun olarak yapılmasına katkıda bulunulması, buna ilave olarak Yüklenici firmanın araştırma ekibi gerektiğinde uzlaşma komisyonu tarafından yapılacak malikle görüşmelere katılması, değer takdiri işlemleri konusunda açıklama yapmasının sağlanması ve böylece malikle uzlaşma olanaklarının yükseltilmesine katkıda bulunulması, (21) İdare tarafından Yükleniciye verilen proje paketi içerisinde bulunan kadastrosu yapılmış olsun veya olmasın her türlü taşınmazların mevki ve koşullarına göre kullanımı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında olması ve arsa/arazi özelliği taşıma durumlarının tespiti, tarım arazileri için kapitalizasyon faiz oranları ve arazi gelirleri ile arazi üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerlerinin takdiri işleri ile arsa değerlerinin takdiri için gerekli olan norm veri ve piyasa araştırmalarının yapılması, (22) Teknik şartname ve eklerinde yer almayan değerleme çalışmalarına ilişkin hususlar ve düzenlenmesi gereken belge ve çizelge formları konusunda, ilgili mevzuatındaki ve/veya İdarece verilen formlar kullanılacaktır. (23) Araştırma yapılacak yörelerde İdare bünyesindeki Kıymet Takdiri Komisyonlarına İl/İlçe/Belde ve Köy düzeylerinde ve hatta parsel düzeylerinde rapor üretilmesi ile Komisyonların daha hızlı ve verimli çalıştırılması ve seri kamulaştırma yapılmasının sağlanması, (24) Her bir yatırım güzergâhı üzerinde yapılan araştırmaların bütün sonuçları raporlanarak İdareye sunulması, araştırmanın telif hakları İdareye ait olmakla birlikte, Yüklenicinin yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslar arası bilimsel kongre ve sempozyumlarda tartışmaya açmak için bildiri (tebliğ) olarak sunulması ve bunun için İdareden izin alınması, (25) Kamulaştırma bedellerinin belirlenmesi işleminin hazırlanma süresi ve sırasının İdarenin isteği doğrultusunda ve İdarenin yargı sürecinde sıkıntıya uğratılmayacak şekilde olmasının temin edilmesi, (26) Söz konusu kıymet takdirlerinin, konunun uzmanı olan kişiler ve Kuruluşlar tarafından yapılması, Sayfa 15 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (27) Arazi ve Büro çalışmaları ile bu çalışmaların değerlendirilmesi ilgili yönetmeliklerdeki esaslara uygun olarak yapılması, (28) Yüklenici, işe başlarken öncelikle, İdare’nin vereceği onaylı projede belirlenen aplikasyon değerlerine göre tespit edilen kamulaştırma sınır çizgilerini dikkate alarak çalışmaların ve hesaplamaların yapılması, (29) Bu şartnameye göre yaptırılacak işlerde, güzergah üzerindeki arazilerin tamamen ve kısmen kamulaştırılması, arazi üzerinde tesis edilecek geçici kullanım veya irtifak hakkı bedellerinin ortaya konulması yanında, aşağıdaki hizmetlerin de üretilmesi amaçlanmaktadır: (a) Kamulaştırma alanlarındaki parseller üzerindeki ürünler, meyveli ve meyvesiz ağaçlar ve diğer varlıkların (su kuyusu, sera, özel kanal ve çit gibi) değerlerinin, kamulaştırma mevzuatı, bilimsel esaslar ve genel kabul görmüş deneyim ve uygulama esaslarına göre takdir edilmesi, (b) Arazi nevileri ve münavebe sistemlerine göre, kamulaştırma alanı içindeki parsellerin birim değerlerinin hesaplanması ve İdare bünyesindeki Kıymet Takdiri Komisyonuna hazır arazi kamulaştırma değerlerinin raporlanması ve sunulması, (c) Kısmen kamulaştırılan parsellerde, kamulaştırmadan arta kalan kısımların değerlerinde olabilecek kayıpların ve/veya değer artışlarının araştırılması ve buna göre söz konusu parsellerin tamamen kamulaştırılmasının gerekli olup olmadığına karar verilmesi ve bu yolla ulaşılan sonuçların İdareye raporlanması, (d) İdare tarafından oluşturulan Uzlaşma Komisyonu ile malikleri arasında yapılan görüşmelere; İdarenin talep etmesi durumunda, yüklenici firma yetkililerinin (değerleme çalışmalarında bulunan) katılımı sağlanacaktır. (e) İdare teknik personeli gerekli görüldüğü takdirde Yüklenici firma tarafından oluşturulan araştırma ekibi ile yapılan çalışmalara katılabilecektir. Şartname kapsamında, tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesi için bir dizi araştırmanın yapılması gerekecektir. Yürütülecek arazi araştırmaları ve büro çalışmaları kapsamında, yapılacak işler aşağıdaki gibidir: İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak her bir proje veya proje paketi içinde bulunan, kadastrosu yapılmış olsun veya olmasın her nevi tarım arazileri için kapitalizasyon faiz oranları ve münavebe sistemlerine göre arazilerin yıllık ortalama net gelirlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek norm verilerin ortaya konulması, Arazi kamulaştırma bedelleri, geçici kullanım ve irtifak hakkı bedelleri, ağaç, ürün ve varlık bedellerinin il, ilçe, köy ve parsel bazında takdir edilmesi, Kamulaştırma alanı içindeki taşınmazların arsa, arazi ayrımlarının yapılması, Arsaların ortalama alım-satım değerleri üzerinden değerlerinin takdir edilmesi, Kamulaştırma bedelleri üzerinde İdare ve malik arasında anlaşma yapılamaması halinde, hazırlanacak detaylı raporların mahkemeye delil olarak verilmesi ve İdare tarafından mahkemede gerekli olan bütün çalışmaların yapıldığının açıkça ortaya konulması, İdare tarafından oluşturulması gereken kıymet takdiri ve uzlaşma komisyonu üyelerinin kamulaştırma bedellerinin tespiti ve malikler ile uzlaşmaya gidilmesi aşamalarında karşılaşabilecek olası sorunlar ve bunların çözüm yollarının belirlenebilmesi bakımından yüklenici firma yetkililerinin (değerleme çalışmalarında bulunan) ve idare yetkililerinin katılımıyla proje üzerinde nihai sonuç için çalışma yapılması. (30) Faaliyetler ve İzlenecek Metodoloji (A) Veri Toplama, Hazırlık Çalışmaları ve Araştırmanın Organizasyonu: Yüklenici, ihale edilen işlerin nasıl organize edileceğini ve araştırmanın genel organizasyonu ile arazi ve büro çalışmalarından kimlerin sorumlu olacağını öncelikle tespit edecek ve bunu İdareye bildirecektir. Yüklenici firma, bu amaçla İdarenin istediği niteliklere haiz ve yeterli sayıda teknik eleman çalıştırmak zorundadır. Araştırma ekibi tarafından her bir proje alanında parsel bazında öncelikle arazi sınıflaması ve arsa-arazi ayrımı yapılacaktır. Buna göre niteliği arazi olarak saptanan taşınmazlardan, doğrudan gayeli örnekleme yöntemi ile seçilenlerin malikleri ve/veya kullanıcıları ile görüşülerek veri toplanacaktır. Alandan toplanan veriler mahallinde ekip sorumlusu tarafından kontrol edilecek ve düzeltilecektir. Her bir proje güzergâhında yapılacak araştırmada, değer takdiri tekniğine uygun veri toplama, analiz ve değerlendirme yöntemleri kullanılacaktır. Veri toplamada yaygın olarak anket ve karşılıklı görüşme yöntemi kullanılmakla birlikte, bunu desteklemek için ilgili kuruluşların kayıtlarından da yararlanılacaktır. Firma tarafından görevlendirilen araştırma yöneticisi ve araştırma ekibi tarafından, daha önce benzer çalışmalarda kullanılan Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Anket Formunu, coğrafi bölgelere göre farklılaştırılarak geliştirilecek ve bu anket formu kullanılarak tarım arazilerinin ekonomik ve teknik özellikleri, üretim maliyetleri ve gelirler ile yerel arazi piyasası ile ilgili veriler toplanacaktır. Her bir proje alanı ve her bir arazi nevi için yeter sayıda parselin maliki ve/veya işletmecisinden (veya kullanıcısından) anket yoluyla ile veri toplanacaktır. Arazi çalışmaları sırasında veri toplanacak parsel sayısının saptanmasında; arazinin topografyası (düz, hafif dalgalı ve dağlık gibi) ve arazi nevileri [tarla arazisi (sulu ve kuru), meyve bahçesi, bağ, zeytinlik, çayır arazisi, ağaçlık arazi gibi] esas alınacaktır. Ayrıca anket uygulanan ve veri toplanan arazilerin, kamulaştırma alanını temsil edebilme özellikleri, alanın İdare tarafından araştırma ekibine verilecek topografik haritalar ve kamulaştırma planları üzerinde parsellerin dağılımları da göz önünde bulundurularak kontrol edilecektir. Her bir proje alanında parsel bazında malik ve/veya kullanıcılar ile arazi-alım satımı yapan kişi ve kuruluşların yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yoluyla veri temin edilecektir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaların yapılması beklenmektedir: (a) Kamulaştırma alanındaki il, ilçe ve köylerde parsel düzeyinde arazi varlığının envanterinin yapılması, arazi kullanımı ve arazi üzerinde yetiştirilen bitkisel ürünlerin detaylı olarak tanımlanması ve yetiştiricilik özelliklerinin incelenmesi, (b) Son birkaç yılda üretim faaliyetlerine ilişkin fiziki ve parasal veriler ile bir TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ münavebe dönemine ilişkin ürün deseni ve bu ürünlere ilişkin fiziki verilerin belirlenmesi, (c) Kamulaştırılacak parsellerde yetiştirilen tek ve çok yıllık bitkisel üretim faaliyetlerinde, girdi kullanım düzeyleri, ürünlerin pazara arz yöntemleri, satış koşulları, üretim girdilerinin temini ve fiziki girdi kullanım düzeylerinin saptanması, (d) Kamulaştırma alanı ve çevresindeki parsellerde yaygın olarak yetiştirilen bitkisel ürünlerin üretim masrafları, ürün verimleri, yaygın münavebe sistemleri, ürünlere göre malik ve/veya kullanıcıların eline geçen ürün fiyatları ve ürünlerin gayri safi üretim değerlerinin hesaplanması, (e) Proje alanlarında tarım arazilerinin nevilerine göre kira değerleri, ortakçılık koşulları, net gelirleri ve arazilerin nevilerine göre gerçekleşmiş satış değerlerinin ortaya konulması, (f) Görüşülen arazi malikleri ve/veya kullanıcıların arazilerinin kamulaştırılması ile ilgili düşünceleri, eğilimleri ve arazi kamulaştırma değeri konusundaki beklentilerinin araştırılması ve konularla ilgili olarak toplanan verilerin değerlendirilmesi. Her bir proje alanında doğrudan arazi malikleri ve/veya kullanıcılarından (karşılıklı görüşme ve anket yoluyla) toplanan birincil verilere ilave olarak, aşağıdaki veriler de toplanacak ve değerlendirilecektir: (a) Her bir proje alanında alım ve satımı yapılmış arazilerin gerçek pazar değerleri; İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri, mahalli emlak alım ve satımı yapan bürolar, Ziraat Odaları ile Sanayi ve Ticaret Odaları’nın kayıtları, bölgeyi iyi tanıyan çiftçiler ve teknik elemanlardan sorularak da belirlenecektir. Toplanan arazi satış fiyatları değerlendirilerek, yatırım alanları, il, ilçe ve köy geneli için belirli bir rant verilebilecek tarım arazinin ortalama satış değerleri ile yerel ortalama arsa alım-satım değerleri bulunacaktır. (b) Yerel düzeylerde yapılan çalışmalarda, serbest olarak taraflar arasında pazarlık yapılarak arazi alım-satımı gerçekleşen arazilerin değerleri değerlendirmeye alınacaktır. Kayıtlarda satış olarak gösterilen; mahkeme kararıyla satış, intikal-satış ve akrabalar arasında yapılan alım-satımlar, ipoteğin paraya çevrilmesi ile tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar için kullanılmak üzere satılması gibi durumlarda oluşan satış değerleri dikkate alınmayacaktır. (c) Güzergâhı üzerindeki yerleşim birimlerinde arazilerin zilyetlik yoluyla işlenmesi halinde, tapu kayıtlarından alım-satımı yapılan parsellerle ilgili bilgilerin elde edilmesine imkan olmayacaktır. Bu amaçla serbest olarak taraflar arasında pazarlıkla yapılan arazi alım-satımları değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca fiilen alım-satımı yapılan, ancak yerel olarak tapu devri yapılmayan arazi satışları veya özellikle zilyetlikle işlenen arazilerin köy senedi gibi yollarla yapılan satışlar da, amaç için uygun olduğu hallerde değerlendirmede kullanılabilecektir. (d) Her bir proje alanında toplanan birincil verilerin kontrolü ve veri kalibrasyonunun yapılmasında, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler tarafından yerel alanda yürütülmüş tarla denemelerinin sonuçları, bunlara ulaşılabildiği ölçülerde kullanılabilecektir. Veri kalibrasyonundan sonra, veriler tek tek gözden geçirilecek ve toplanan veriler analize uygun hale getirilecektir. (e) Taşınmazların mevcut durumlarına ilişkin olarak; kamulaştırma değerinin tespit etmek amacıyla arazide inceleme tarihindeki genel görünümünü gösterir fotoğrafları çekilecektir. (f) Taşınmazların mevcut durumlarına ilişkin olarak; kamulaştırma değerinin tespit etmek amacıyla arazide inceleme tarihinde fiilen tarımsal üretim yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise ürünlerin cinsi belirlenecektir. (B) Kamulaştırma Sınırının ve Kamulaştırılan Parsel Üzerindeki Müştemilatın Tespiti. (1) Kamulaştırma sınırının araziye aplikasyonu ile Kıymet Takdir çalışmaları sırasında değerlendirilmesi gereken her tür ve sınıftaki yapının ve müştemilatlarının, mütemmim cüzlerin, sanayi, tarımsal yapıları, maden işletmeleri ile sahalarının, yer altı, yer üstü düzenleri (çevre duvarı, telçit, kanalizasyon, drenaj, saha betonlaması, kuyu, sondaj kuyusu vb. gibi) ile çevre düzenlemesi (peyzaj) ve altyapı ile ilgili yapıların ölçüsü ve tespiti yapılacak uygun ölçekli ebatlı krokisi tanzim edilecektir. Arazide yapılan çalışmalar sonucunda yapılan tespite ilişkin hazırlanan tutanak hazır bulunan firma temsilcisi, mülk sahibi, kontrol mühendisi ve muhtar tarafından imza altına alınacaktır. Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin asgari levazım bedeli hesaplanacaktır. (2) Kamulaştırma planının ve cetvelinin, kadastro paftasının ve tapu kayıtlarının son durumuna göre güncellenmesi, ölü maliklerin tespiti, nüfus kayıtlarının çıkartılması ve adres araştırması; (a) Yüklenici tarafından kamulaştırma planları kadastro paftası ile çakıştırılarak kadastro parsellerinin (ifraz ve tevhid olan) en son durumu tespit edilecek,(İdarece istenirse değişiklik olan parsellere ait pafta esasına göre beyannameler hazırlanarak İdareye yazılı olarak bildirilecektir. İdare değişikliğe uğrayan (ifraz ve tevhid) parsellerin son durumunu kamulaştırma planına işleterek planı güncelleyecektir.) (b) Yüklenici tarafından, güncellenen kamulaştırma planına göre parsellerin Tapu Müdürlüklerindeki kütüklerinden, üzerindeki takyitleri (her türlü ipotek, Şerh vs.) ile birlikte kayıtlarının, hissedarlarının ve hisselerinin çıkarılarak (Tapu Müdürlüklerince onaylanmış) İdareye teslim edecektir. İdare son tapu kayıtlarına göre ilgili evraklarda gerekli düzeltme işlemini yapacaktır. (c) Yüklenici tapu kayıtlarındaki maliklerin ölü/sağ olduklarını nüfus kayıtlarından (Nüfus Aile Tablosu) tespit ederek aile tablolarından ölü olanların varisleri çıkartılarak İdareye teslim edecektir.(maliklerin ölü/sağ oldukları İdarece istenmesi halinde ayrıca mahallinde yapılan araştırma ile tespit edilerek, mahalle/köy muhtarına tasdik ettirilerek İdareye teslim edecektir). İdare plan cetvelindeki malikin adı-soyadının sonuna (ölü) olduğunu belirtecektir. Nüfus Aile Tablolarından maliklerin TC Kimlik Numaralarını da alınarak İdareye teslim edilecektir. Sayfa 16 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (d) Yüklenici tarafından nüfus kayıtlarının (kimlik numarası varsa adresleri dahil) çıkarılarak İdareye teslimi. (Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde İdareden temini) (e) Kamulaştırılacak taşınmazların (Güncellenmiş durumuna göre) maliklerinin tebligata esas adreslerinin ve telefon numaralarının haricen araştırılması ile tespiti. (7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak kamulaştırılacak taşınmazların maliklerinin mahallinde yapılacak harici araştırma ile adreslerinin tespit edilmesi, muhtarlığa tasdik ettirilmesi ) (C) Toplanan Verilerin Genel Analiz Çerçevesi ve Temel Yaklaşım Her bir proje alanında parsel bazında toplanan birincil ve ikincil verilerin analizi ile arazi nevileri ve arazinin topografik özelliklerine göre; arazinin gayrisafi üretim değeri, üretim masrafları, yıllık ortalama net geliri, ortalama alım-satım değerleri ve kapitalizasyon faiz oranları hesaplanır. Ayrıca yerel düzeylerde gerçekleşmiş olan arazi alım-satım değerleri de araştırılır ve bunlar kamulaştırmada bedel takdirinde, yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanılır. Bu amaçla kullanılacak analiz çerçevesi ve araştırma metodolojisinin ana hatları aşağıda verilmiştir: Arazinin Net Geliri ve Satış Değerlerinin Hesaplanması: Her bir proje alanında parsel bazında toplanan verilerin analizi ile arazi nevileri ve topografik özelliklerine göre; yetiştirilen ürünlerin gayrisafi üretim değerleri ve üretim masrafları, değer takdiri tekniğine uygun olarak hesaplanır. Bu amaçla parsel düzeyinde karşılıklı görüşme ve anket tekniği ile toplanan ve ilgili kamu kuruluşlarının verileri ile kalibre edilen fiziki ve parasal veriler kullanılır. Her bir proje alanında araştırmanın yapıldığı zaman, mevki ve koşullarda, tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması durumunda; tarım arazilerinin topografik özellikleri ve araziler üzerinde uygulanan yaygın olan tarım tekniği esas alınarak gayrisafi üretim değerleri ve bireysel tarım ürünlerinin üretim maliyetlerinin tespiti için toplanan veriler analiz edilir ve değerlendirilir. Gayrisafi üretim değerinin hesaplanmasında kullanılan ürün verimlerinin (ana ve yan ürün verimleri) mümkün olduğunca birkaç yılı kapsayan ortalama verimler olmasına dikkat edilir. Üretim maliyetinin tespitinde ise; arazi kirası hariç üretimin bütün sabit ve değişen masraflarının dikkate alınmış olması gerekir. Bu işlemde kullanılan fiziki ve parasal verilerin yeter sayıda parsele ait olması, ortalama veriler üzerinden değerlendirme yapılması, kesit verilerden oluşan serilerde, ekstrem değerlerin olup olmadığı ve varsa bunların nedenleri araştırılır. Her bir özelliğe ilişkin verilerin basit ortalama ve proje alanı için yapılacak değerlendirmenin ise, arazi nevilerinin payına göre saptanacak tartılar kullanılarak, proje alanı için ortalama değerlere de ulaşılabilir. Kapitalizasyon Faiz Oranlarının Hesaplanması: Her bir proje alanında il, ilçe ve köy düzeylerinde geçerli kapitalizasyon faiz oranı, yıllık ortalama net gelirin arazi alım-satım değerlerine oranlanması ile saptanır. Arazinin değerinin takdirinde kullanılan gelir kavramı, toprağın net geliri, arazini net kirası veya arazi rantını ifade eder. Temel kapitalizasyon formülü ile hem taşınmazların değeri saptanmakta, hem de tanınmazların net geliri ile pazar değer, arasındaki (f =R/D) ilişkiden yararlanılarak, pazar yaklaşımına göre kapitalizasyon faiz oranı bulunur. Bu formül ile bulunacak kapitalizasyon faiz oranı, ortalama olarak hesaplanır. Bu oran, belirli bir proje güzergahı veya il ve ilçenin genel özelliklerini yansıtır. Belirlenen ortalama kapitalizasyon faiz oranının bireysel arazilere göre düzeltilmesinde, uzmanlar, arazinin kapitalizasyon faiz oranını olumlu/olumsuz etkileyebilecek özelliklerini dikkate alacaklardır. Bu amaçla yapılacak değerlendirme metodolojisinin detayları ise, firma tarafından verilecek teknik teklifte detaylı olacak açıklanır. Arazinin yıllık ortalama net geliri veya rantının saptanması, tarım arazisinin mal sahibi, ortakçı veya kiracı tarafından işletilmesine göre değişiklik gösterir. Ayrıca rant hesabı, arazilerin nevileri veya kalite grupları (tarla arazileri (kuru ve sulu), meyve bahçeleri, orman alanı, çayır arazileri gibi) için de ayrı ayrı hesaplanır. Arazi nevilerine ve arazinin topografyasına göre kapitalizasyon faiz oranları ayrı ayrı tespit edildikten sonra, söz konusu alanda arazi nevilerinin ortalama işletme arazisi içindeki payları göz önüne alınarak, tartılı ortalama yöntemi ile bölge için ortalama kapitalizasyon faiz oranı hesaplanır. Bu yolla her bir proje alanı veya il, ilçe veya köy düzeylerinde kullanılabilecek ortalama kapitalizasyon oranı tespit edilir. Arazi, Ürün, Ağaç ve Varlık Değeri: Her bir proje veya proje paketinde parsel bazında toplanan verilerin analizi ile arazi nevileri ve arazinin topografik özelliklerine göre; yetiştirilen ürünlerin gayrisafi üretim değerleri ve üretim masrafları hesaplanır. Arazinin yıllık ortalama net geliri; münavebe sistemlerine göre hesaplanan ortalama gayrisafi üretim değeri ile arazi kirası hariç üretim masrafları arasındaki fark kadar olacaktır. Arazinin yıllık ortalama net geliri, parselin niteliklerine göre düzeltilmiş kapitalizasyon faiz oranına bölünerek, arazinin çıplak toprak değeri hesaplanır. Bu değere varsa arazi üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerleri de ilave edilir. Arazi üzerindeki tek yıllık ürünler ile meyveli ve meyvesiz ağaçların bedeli ise, söz konusu bitkilerin içinde oldukları gelişme dönemlerine uygun olarak maliyet veya gelir yaklaşımı üzerinden takdir edilir. Özellikle meyveli ve meyvesiz ağaçlarda, her bir yaş veya yaş grubundaki ağacın değeri, gelir üzerinden tek tek hesaplanır ve bu hesaplamanın nasıl yapıldığı raporlarda bütün açıklığı ile verilir. Yüklenici firma İdareye sunacağı teknik teklifte, gelişme dönemlerine göre tek ve çok yıllık ürünler, meyveli ve meyvesiz ağaçlara değer takdirinde kullanılacak metodolojinin detaylarını ve bunlar için gerekli olan veri kaynakları ve veri toplama yöntemlerini kapsamlı olarak ortaya koyar. Yerel Arazi Piyasası ve Pazar Fiyatlarının Araştırılması: Proje alanında fiilen alımsatımı yapılmış arazilerin pazar değerlerinin; TKGM İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlükleri, yerel emlak büroları, Ziraat Odaları ile Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kuruluşların kayıtlarından derlenen veriler ile bu kayıtlardaki değerlerin arazi araştırmaları ile kontrol edilmesi (alım-satımı bizzat yapan taraflar ile alım-satım değeri konusunda TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ görüşme yapılarak) ile tespit edilir. Buna ilave olarak yerel düzeyde fiilen satılmış olup, köy senedi yapılan veya hiç belge düzenlenmemiş araziler de, muhtar tarafından yazılı beyan ve onay verilmesi halinde, araştırmada satış değeri olarak dikkate alınabilir. Bu amaçla mümkün olduğunca fiilen gerçekleşen ve son iki üç yıla ilişkin alım-satım değerlerinin tespit edilmiş olmasına dikkat edilir. (D) Kamulaştırma Sınırı İçerisindeki Arsaların Değerlemesi (1) Arsa-Arazi Ayrımı (a) Değerlemeye esas parsellerin imar planı içerisinde ve mücavir alan içerisinde kalıp kalmadığı ile mücavir alan içerisinde kalanların belediye hizmetlerinin tümünden yararlandığına dair bilgi ve belgelerle taşınmazın arsa vasfı taşıyıp taşınmadığının belirlenmesi. (b) İmar planı içerisinde kalan parsellere ait onaylı imar durumu belgelerinin (krokisi, çapı) ilgili belediyesinden veya özel idare müdürlüklerinden temini ve tanzimi, (c) Emsal parsellere ait imar durumu belgelerinin, tablosu ile haritasının tanzimi. İlgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan ve harici araştırmalar sonucunda temin edilen emsaller ile bu emsallerin satış, tapu ve kadastro durumu bilgileri (yüzölçümü, cinsi, parsel derinliği, cephesi vs) ile imar durumu belgelerindeki bilgilerin (TAKS, KAKS, çekme mesafeleri, bina yükseklikleri, yapı nizamı, kat adedi vs.) emsal durumu tablosu ile emsal durumu haritasında gösterilmesidir. Burada emsal alınan parselin üzerinde bina olup olmadığı, bina bedelinin toplam satış bedelinin içinde olup olmadığına dikkat edilmelidir. (d) Her taşınmaz özgün koşullara sahip olduğundan değerlemede özel olarak her taşınmazın incelenmesi ve analizi gerekir. Bu nedenle alınan emsallerin, kamulaştırılacak parsellere göre imardaki kullanım kararı (konut, ticaret alanı vb. gibi), TAKS, KAKS (Emsal),Hmax, yapı nizamı (ayrık, bitişik, blok nizam vs), parsel durumu (köşe, orta),Yapı yaklaşma mesafesi, parsel cephesi, parsel derinliği, yüzölçümü vs. gibi hususların dikkate alınarak mukayeselerinin yapılarak, uygun emsallerin seçilmesi ile değerlendirmelerin yapılması. Ayrıca kamulaştırılacak parsellerin uygun emsallere göre gruplandırılarak ayrı tablo ve harita üzerinde gösterilmesi. (e) Bir taşınmazın arsa vasfında değerlendirilmesinde Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararında belirlenen niteliklerin dikkate alınarak değer takdiri yapılması, (2) Arsa Değerlemesinde Dikkate Alınması Gereken Kriterler Arsa değer tespitinde dikkat edilmesi gereken ölçütler aşağıda verilmiştir: • İlk olarak arsalara ait tapu senetleri ve çap incelenerek, mevcut durum ile uygunluğu saptanır. • Arsanın değerinin tespitinde, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu-Kadastro Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü veya Muhtarlıklara gidilerek, yöredeki arsa fiyatları hakkında bilgi toplanır. Tapu-Kadastro Müdürlüğünden değer tespitine esas arsaların ipotek durumu hakkında da bilgi alınabilir. Arsalar üzerinde ipotek varsa bu durum miktarları ile birlikte raporda belirtilmelidir. • Komşu arsa sahipleri ve yöredeki emlakçılardan da bilgi alınması faydalıdır. Emsal ile kamulaştırılan taşınmazın karşılaştırılması yapılırken, a) İşyerlerine ve meskûn yerlere mesafesi ve ulaşım durumu, b) Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkisi, c) Belediye hizmetlerinden faydalanıp faydalanmadığı, d) Hangi tür bina inşaatına uygun olup olmadığı, e) İmar ve istikamet planlarındaki durumu, f) Bina ve inşaat sahası büyüklüğü, g) Zemin yapısı, h) Parselin şekli ve boyutu, i) Cephe kullanımı, j) Manzarası, k) Sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınması l) İmar planında öngörülen nüfus yoğunluğu gibi unsurlar ayrı ayrı değerlendirilir. (E) Bina ve Müştemilat Değerlemesi öncelikle bu değerlemeye esas hassas ölçülmüş büyük ölçekli yapı krokileri, fotoğrafları, hesaplamaları ve yapı ruhsat bilgilerini içerir dokümanlar hazırlanacaktır. Değerleme sürecinde, binanın tanımı ve büyüklüğü, tasarımı veya yerleşimi, yapı bileşenleri, inşaat malzemeleri, teçhizat ve mekanik sistemleri hakkındaki belirli bilgilerin ortaya konması önemlidir. Bu bağlamda bir binanın tanımında dikkate alınması gereken noktalar: Binanın temsil ettiği kullanım türü (endüstriyel, konut, ticari, tarımsal vb.), Bu kullanımı etkileyen Şartname ve yönetmelikler (imar Şartlarının getirdiği kullanım kısıtları vb.), Bina büyüklüğü (brüt bina alanı, bitirilmiş bina alanı, kullanılabilir bina alanı gibi), planı ve inşaatı, Binanın dış biçimi (altyapı ve temeller, karkas, yalıtım, havalandırma, dış duvar ve kapılar vb.), Mimari stili, Teçhizat ve mekanik sistemlerin detaylarıdır. Bina kalitesi ve işçilik, değer tespitinde en önemli faktörlerdendir Bina Değerlemesinde Dikkate Alınması Gereken Kriterler: 1) Kullanış tarzlarına göre: a) Konutlar b) İş yerleri c) Özellik gösteren diğer yapılar 2) Binanın yaşı 3) Binanın toplam kapalı alanı 4) Konumlarına göre: a) Alış veriş merkezlerine olan mesafe, Sayfa 17 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ b) Kamu hizmeti veren alanlara ulaşım ve yakınlık, c) Eğitim ve ibadet alanlarına olan mesafe, d) Tarihi ve rekreasyon alanlarına olan mesafe, e) Gürültü 5) İnşaat nevilerine göre: a) Çelik karkas, b) Betonarme karkas, c) Yığma kagir, d) Ahşap, e) Yığma yarı kagir, f) Taş duvarlı, g) Gecekondu tarz ve vasfında, h) Kerpiç ve diğer basit binalar. 6) İnşaat sınıflarına göre a) Lüks inşaat, b) Birinci sınıf İnşaat, c) İkinci sınıf İnşaat, d) Üçüncü sınıf inşaat, e) Basit İnşaat. (31) Yasal hükümlerin dikkate alınmasına göre (1) (Ek fıkra: 26.05.2004 - 5177 S.K./35. md.) Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırmasında binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise 11 inci madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. Hükmü yer almaktadır. Bu tür araziler üzerindeki değerlemelerin bu hükme göre yapılması, yapıların kamulaştırma ve levazım bedellerinin ayrı ayrı hesaplanması, Yine 4706 sayılı Kanunun Madde-5 (Değişik madde 03.07.2003-4916 S.K./4.md) 6. Fıkrasında 31.12.2000 tarihinden sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler denilmektedir. Bu itibarla yapılarda değerlendirme yapılırken bu hükümlerin dikkate alınarak levazım bedellerinin de belirlenmesi, yine yapıların ruhsat bilgileri ve mahallinde yapılan araştırmalardan yapıldıkları tarih belirlenerek 31.12.2000 tarihinden sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapıların değerlendirilmesi yapılacak ancak, İdareye bu husus da bilgi verilecektir. Her iki hüküm çerçevesi kapsamında kalan yapıların normal kamulaştırmaya göre değerlemesi ayrıca yapılacaktır. (2) Kamulaştırma koridoru içerisinde kalan yapılarla ilgili imar, kadastro, tapu, yapı ruhsatı, ruhsatsız binalar için mahkemece alınmış yıkım kararının olup, olmadığı ve benzeri bilgi ve belgelerin ilgili Kadastro, Tapu, Belediye, Valilik (Özel İdare) ve diğer kuruluşlardan temini ile cetvel veya tabloların hazırlanması, (3) Taş duvar, beton duvar, kaplama vb. gibi müştemilatlar; yapım şekli ve tarzı dikkate alınarak ve Bayındırlık Birim Fiyatları kullanılarak değerlendirilecektir. (4) Tel çit (beton direkli, demir direkli, vs.), çakma, keson ve sondaj kuyusu hesaplamaları analiz yapılarak ve birim bedelleri belirlenerek değerlendirilecektir. (32) Proje alanları için tespit edilecek kapitalizasyon faiz oranları ve arazi net gelirinin kontrolünde aşağıdaki hususlar incelenir: a) Her bir proje alanı için yeterli sayıda örnek parsel ve bunların malik ve/veya kullanıcılarının seçilmesi ve bunların proje alanının özelliklerini temsil edebilme olanakları ve araştırmanın amaçları için yeterliliğin incelenmesi, b) Her bir proje alanı için geçerli olan arazinin topografik özellikleri, arazinin kullanım durumu, münavebe sistemi, ürün verimleri, girdi kullanım düzeyleri ile girdi ve ürünlerin çiftlik avlusu fiyatlarının belirlenmesi, c) Her bir proje alanında araştırmanın yapıldığı zamanda tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması ile sağlanabilecek gayrisafi üretim değeri ve üretim maliyetinin tespit edilmesi ve buna göre yıllık ortalama net gelirlerin belirlenmesi, d) Her bir proje alanında fiilen alım-satımı yapılmış araziler ile ilgili bilgilerin toplanması ve yerel arazi piyasasının özelliklerinin belirlenmesi, e) Her bir proje alanı için toplanan verilerin analizi, değerlendirilmesi ve sorgulanması tekniğinin değerlendirilmesi, f) Her bir proje alanı için toplanan veriler kullanılarak yörede geçerli olduğu saptanan kapitalizasyon faiz oranları ve arazi net gelirlerine dayalı olarak hesaplanan arazi, ürün, ağaç ve varlık değerlerinin tutarlılığı ile arazilerin kamulaştırılma bedellerinin tespitinde kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi, g) Yerel düzeylerde yapılan arsa ve tarım arazilerinin pazar değerlerinin araştırılmasında, şartnamede detaylı olarak açıklanan bütün kişi ve kuruluşlarla ilgili kapsamlı ve tekniğine uygun piyasa araştırmalarının yapılıp yapılmadığı ve bunların amaca uygun olarak analiz edilme durumlarının incelenmesi. (33) Arsa vasfı taşıyan taşınmazlar ile yapıların değer tespitinde aşağıdaki hususlar incelenir: a) Değerlemeye esas parsellerin imar planı içerisinde ve mücavir alan içerisinde kalıp kalmadığı ile mücavir alan içerisinde kalanların belediye hizmetlerinin tümünden yararlandığına dair bilgi ve belgelerle taşınmazın arsa vasfı taşıyıp taşınmadığının incelenmesi, b) İmar planı içerisinde kalan parsellere ait imar durumu belgelerinin (krokisi, çapı) imar planlarına uygunluğu, (Aynı şekilde değerlemede emsal parsellerin (emsal alınsın alınmasın) imar durumu belgesi de belediyesinden talep edilir.) c) Emsal parsellere ait imar durumu, tapu, kadastro vs. belgelerinin emsal tablosu ile haritasındaki bilgilerin ve emsallerin uygunluğu, Burada emsal alınan parselin üzerinde bina olup olmadığı, bina bedelinin toplam satış bedelinin içinde olup olmadığına dikkat edilmelidir. d) Her taşınmaz özgün koşullara sahip olduğundan değerlemede özel olarak TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ taşınmazın incelenmesi ve analizi gerekir. Bu bağlamda verilerin toplanması, düzenlenmesi ile analizlerinin (özellikle arsa-arazi analizlerinin) ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığına, e) Yapılarda ölçülerin, tanımların, türlerinin (yığma, karkas vs.), sınıflandırma (konut, ticari vs.),aşınma ve amortismanlarının ve analizlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak yapılıp yapılmadığına, f) Yer altı ve yer üstü düzenleri (çevre duvarı, tel çit, kanalizasyon, drenaj, saha betonlaması, kuyu, sondaj kuyusu vb. gibi) ile çevre düzenlemesi ve altyapı ile ilgili yapıların ölçü, tespit ve analizlerinin doğruluğu ile ilgili mevzuatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, g) Sanayi, Tarımsal yapılar, maden işletmeleri ile sahalarının ölçü, tespit ve analizlerinin doğruluğu ile ilgili mevzuatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, h) Makine-Teçhizat ve tesisat tespit ve analizlerinin doğruluğu ile ilgili mevzuatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı, (34) Diğer hususlar; a) Ek kamulaştırma işlemlerinde mevcut (eski) kamulaştırma hudutları ve ek kamulaştırma hudutlarının araziye aplikasyonu ile ek kamulaştırma sınırları ile eski kamulaştırma hudutları içerisinde kalan mütemmim cüzilerin ayrı ayrı tespit edilip edilmediği ile ek kamulaştırma sınırları içerisindeki mütemmim cüzilerin değerlemeye alınıp alınmadığının kontrolü, (Mükerrer kamulaştırma bedeli ödenmemesi bakımından bu çalışma büyük önem arz etmektedir.) b) Kontrollük işlemlerinde; İdarenin genel emir yazılarında belirtilen hususlar da dikkate alınacaktır. c) (Ek fıkra: 26.05.2004 - 5177 S.K./35. md.) Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırmasında binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise 11 inci madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. Hükmü yer almaktadır. Bu tür araziler üzerindeki değerlemelerin bu hükme göre yapılıp yapılmadığının kontrolü, Yine 4706 sayılı Kanunun Madde-5 (Değişik madde 03.07.2003-4916 S.K./4.md) 6. Fıkrasında 31.12.2000 tarihinden sonra Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapılan her türlü yapı ve tesisler, başka bir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder. Yapı ve tesisleri yapanlar herhangi bir hak ve tazminat talep edemezler denilmektedir. Binalarda değerlendirme yapılırken bu hükümlerin dikkate alınıp alınmadığının kontrolü yapılmalıdır. Yüklenici tarafından yapılan çalışmalar sırasında belirlenen bu tür yapılar için ilgili Kurumlara (Milli Emlak Müdürlüklerine) bu durum yazılı olarak İdarece bildirilerek 4706 sayılı Yasının bu hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmesi ve İdaremize de bu husus da bilgi verilmesi istenecektir. d) Kamulaştırma koridoru içerisinde kalan yapılarla ilgili imar, kadastro, tapu, yapı ruhsatı, ruhsatsız binalar için mahkemece alınmış yıkım kararının olup, olmadığı ve benzeri bilgi ve belgelerin ilgili Kadastro, Tapu, Belediye, Valilik (Özel İdare) ve diğer kuruluşlardan temini ile hazırlanacak cetvel veya tabloların kontrolü yapılır. (35) Verilerin İşlenmesi ve Sunulması Toplanan verilerin uygun bir biçimde tablolaştırılması ve İdarenin taleplerine göre hazırlanarak raporlanması gerekir. Proje alanında arazilerin topografik özellikleri ve arazi nevilerine göre toplanan verilerin uygun bilgisayar programı kullanılarak (Microsoft Excel, SPSS vb.) tanımlanan çizelgelere işlenmesi, işlenen verilerden ortalama verim, gayrisafi üretim değeri, fiyatlar, ürün maliyetleri ve yıllık ortalama net gelirin hesaplanması ve ortalama arazi değerleri ile bunların değişim genişliklerinin uygun formatta hazırlanması ve sunulması istenir. Her bir proje alanında yüklenici firma tarafından görevlendirilen araştırma koordinatörü ve araştırma ekibi tarafından yapılan arazi sınıflamasına uygun olarak arsa-tarım arazisi özelliği taşıyan taşınmazlar ile bunların değerlerinin takdiri için gerekli olan norm veriler üretilir. Tarım arazisi niteliği taşıyan parseller için kapitalizasyon faizi ve arazinin net geliri araştırılarak, gelir yöntemine ve arsa özelliğine sahip olan taşınmazlara ise, ortalama alım-satım değerleri üzerinden parsel birim değerleri takdir edilir. Arsa ve arazi üzerindeki tamamlayıcı parçaların değerleri ise, araştırma yöntemleri bölümünde genel esasları açıklanan yöntemlere göre tespit edilir. Her bir proje veya proje paketi ile ilgili olarak analiz edilen veriler ve araştırma sonuçları, aşağıda detayları verilen raporlar olarak İdareye teslim edilir. (36) Araştırma Sonuç Raporları ve Sunulması İdare tarafından belirli kilometrelere ayrılarak verilen her bir iş ayrı bir proje olarak raporlanır. İhale edilen her bir işin zamanlaması İdare ve yüklenici firma arasında belirli bir takvime bağlanacak, arazi ve büro çalışmaları işin yoğunluğuna ve İdarenin gereksinimlerine bağlı olarak eş zamanlı olarak yürütülebilecektir. Her bir iş için hazırlanacak raporlar, takvime uygun olarak İdareye teslim edilecektir. Her bir proje alanı için kapitalizasyon faiz oranları, arazilerin net gelirleri, arazi değerleri ve yerel arazi alım-satım değerlerinin saptanmasından sonra hazırlanan raporlar, nihai araştırma raporuna dönüştürülerek, İdare tarafından belirlenen tarihte ilgililerin katıldığı toplantıda sunulur ve saptanan araştırma sonuçları tartışılır. Buna göre varsa gerekli düzeltmeler ve ilaveler yapılarak rapor nihai haline getirilerek, İdare veya taşra teşkilatına sunulur. Projenin nihai raporunda aşağıdaki hususlar yer alır: a) Konunun önemi ve amaçları, b) Araştırmada kullanılan bütün materyaller ve izlenen araştırma yöntemlerinin detaylarının açıklanması, c) Kamulaştırılan tarım arazileri ve arsaların değerlerinin takdirinde konu ile ilgili yargı kararlarının değer takdiri yönünden değerlendirilmesi, d) Her bir proje alanı için saptanan tarım arazisi varlığı, arazi kullanımı, ürün deseni ve münavebe sistemi, yetiştirilen ürünlerin verimleri ve üretim maliyetleri, çiftçi eline geçen ürün fiyatları, gayrisafi üretim değerleri, arazi kiraları ve satış değerleri ile araştırma bulguları, e) Her bir proje alanında arazi nevileri ve arazinin topografik özelliklerine göre tespit Sayfa 18 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ edilen kapitalizasyon faiz oranları ile ortalama kapitalizasyon faiz oranları ile ilgili araştırma bulguları, f) Proje alanlarında belirlenen kapitalizasyon faiz oranlarının arazi nevileri ve arazilerin topografik özelliklerine göre il, ilçe ve köy düzeylerindeki değişimin değerlendirilmesi, g) Her bir proje alanı için saptanan arsa vasfındaki taşınmazlar için; mevkii, konumu ve vasfı ile ilgili bilgiler, kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerin analizi, emsal tanınmazlara ait bilgi ve belgeler, kamulaştırılacak tanınmazlarla emsallerin değerlendirilmesi, h) Her proje alanında bilirkişiler ve kıymet takdiri komisyonu üyelerine kamulaştırılan arsa ve arazilerin değerlerinin takdirinde karşılaştıkları sorunların incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Nihai proje raporu yüklenici firma tarafından CD’ye yazdırılır ve yeterli sayıda çoğaltılarak İdareye teslim edilir. İdare, sunulan nihai raporları inceler ve gerekli gördüğü her türlü düzetmeyi yüklenici firmadan isteyebilir. Araştırma sonuçlarına göre takdir edilen arazi değerleri ile cari piyasa fiyatları ve taşınmazların maliklerinin beklentilerinin uyuşmaması da önemli bir risk oluşturacaktır. Proje düzeyinde, kamulaştırma alanı içindeki tarım arazileri ve arsaların değerlerinin piyasa değerleri ile kontrolü ve maliklerin değer beklentileri konusunda araştırmaların yapılması ile bu riskin azaltılması sağlanacaktır. Bunun için kapitalizasyon faiz oranları ve arazi net gelirleri kullanılarak bulunacak arazi değerleri ile cari pazar değerlerinin karşılaştırılması yapılır. Bu değerlendirmede; arazinin kente yakınlığı, imarlı olabilme durum ve geleceğe yönelik olumlu beklentilerin neden olabileceği değer artışları ile maliklerin beklentileri ve eğilimleri de gözden geçirilecektir. Genel olarak gelir yönetimine göre saptanan değer ile pazar değeri arasında büyük farklılıkların olması durumunda, İdare tarafından araştırma ekibinden sonuçların yeniden incelemesi ve değerlendirilmesi istenebilir. ALTINCI BÖLÜM DİĞER BİLGİLER VE DÜZENLEMELER MADDE 18.DİĞER KONULAR 18.1.CEZALAR VE KESİNTİLER 18.1.1.Hizmetin, İdarenin yetkili denetim elemanlarınca kontrol edilmesi sırasında hizmet eksikliği görülür veya hizmetlerinin eksik olduğu tespit edilirse, gerekli ikaz yapılmak suretiyle hizmetlerin istenilen düzeyde olması sağlanacaktır. İdare tarafından kabul edilebilir zorunlu haller dışında, Yüklenici ikaza rağmen hizmeti zamanında bitirmediği takdirde, İdarenin tespit ettiği tarihten başlamak üzere her takvim günü için, Yükleniciye ödenecek aylık hakediş tutarının 30’a bölünmesiyle bulunacak günlük hakediş tutarı, ceza olarak Yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. Bu durumun aralıksız 3 (üç) iş günü tekrarlaması halinde sözleşmenin fesih hükümleri uygulanır. 18.1.2.Yüklenici herhangi bir sebeple hizmeti yapamadığı veya tespit edilen noksanlığı tamamlayamadığı takdirde İdare dilerse bu hizmeti kendisi yapabilecek ve/veya 3.şahıslara yaptırtabilecektir. Her iki durumda da işin yaptırılması ile ilgili bütün masrafların tutarı, ceza olarak Yüklenicinin hakedişinden düşülecektir. 18.1.3.Yüklenici, taahhüdünü yerine getirmesi sırasında gerek kendisi gerekse çalışanları tarafından İdare’ye, İdare’ye ait malzemelere, İdare çalışanlarına, Kamu Tüzel Kişilerine (Kamu Kurum ve Kuruluşları) ve/veya Özel Tüzel Kişilerine (Firmalar, Anonim, Limited Şirketler ve diğer) ve Özel Kişilere verilecek her türlü zarar, ziyan ve tazminattan sorumludur. Yüklenici oluşacak zarar, ziyan ve tazminatı 5 (beş) takvim günü içinde ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde; İdare oluşan bu zarar, ziyan ve tazminatı Yüklenicinin hakedişlerinden kesmeye ve Yükleniciye rücu etmeye yetkilidir. 18.1.4.Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya işi yarım bırakması halindeki fesih durumlarında, Yüklenici tarafından sözleşmenin geri kalan süresine tekabül eden hakedişin 2 (iki) katı tutarında tazminat ödeyecektir. Ancak, ödenecek tazminat tutarı sözleşme bedelinden fazla olamaz. 18.1.5.Yüklenici yürürlükteki Sosyal Sigortalar, İş, Sağlık ve Güvenlik Kanunları ile diğer ilgili Kanun ve mevzuatları hükümlerine uymaya mecburdurlar. Bu Kanunlar ile diğer hukuki mevzuatlara uyulmaması neticesinde doğabilecek her türlü cezai ve/veya maddi, manevi sorumlulukların muhatabı Yüklenici Firma olacak ve uygulanacak cezalar Yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici, bu ve benzeri nedenlerle İdareden her ne nam adı altında olursa olsun maddi veya manevi herhangi bir tazminat, ücret ve ödeme talebinde bulunulamaz. 18.1.6.Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdün şartname ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici yazılı olarak uyarılacaktır. Uygunsuzluğun tekerrürü veya başka bir uygunsuzluk halinde o aya ait hakedişinin % 10’ u, uygunsuzluğun durumuna bakılmaksızın 3.(üçüncü) tekrarında % 20’ si, 4.(dördüncü) kez tekrarında ise % 50’ si ceza olarak Yüklenicinin hak edişinden düşülecektir. Aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı tasfiye edilir. 18.1.7.İdare, iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir. 18.1.8. Hizmetin eksik elemanla yapılması durumunda her bir eksik eleman için günlük brüt ücretin (işveren katkı payı dahil) %50’si fazlası tutarı, ceza olarak Yüklenicinin hakedişinden düşülecektir. 18.1.9. Sözleşmesinde belirtilmiştir. 18.2.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 18.2.1.Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte doğacak TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ihtilaflar, İdari Yargıda dava konusu edilebilecektir. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ise İZMİR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 18.3.KONTROL TEŞKİLATI İLE YÜKLENİCİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR 18.3.1.İşin yürütülmesi sırasında ve/veya kesin hesapların çıkarılmasında Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere 10 (On) gün içinde itiraz ve şikayetini maddi ve hukuki gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten itibaren en çok 2 (iki) ay içinde konuyu inceleyip bu husustaki kararını Yükleniciye bildirecektir. Bu süre içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde Yüklenicinin, anlaşmazlıkların çözümüne dair sözleşmede belirtilen çözüm yöntemini harekete geçirme hakkı saklıdır. 18.4.İTİRAZ HAKLARI 18.4.1.İDARE VE KONTROL TEŞKİLATININ İTİRAZ HAKKI 18.4.1.1.İdare ve Kontrol Teşkilatı, Yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elemanların iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi İdare tarafından yapılacak tebligatta belirtilen süre içerisinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler İdare tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılmaları sağlanır. Uzaklaştırılmaları istenilen elemanlar, İdarenin izni ve onayı alınmaksızın bir daha sözleşme kapsamındaki işlerde görev alamaz. Yüklenici, uzaklaştırılan kişilerin yerine 3 (Üç) gün içerisinde uygun nitelikli başkalarını getirmek zorundadır. 18.4.1.2.Kontrol teşkilatı, uygun olmayan ekipmanları işyerinden uzaklaştırılmasını talep hakkına sahiptir. Yüklenici, söz konusu ekipmanlar İdare veya Kontrol Teşkilatınca kabul edilebilir olanlarla değiştirecektir. 18.4.2. İDARE VE YÜKLENİCİNİN İTİRAZ HAKKI 18.4.2.1.İşin yürütülmesi sırasında ve kesin hesapların çıkarılmasında İdare ile Yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle İdare tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere 10 (On) gün içinde itiraz ve şikayetini maddi ve hukuki gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. İdare, bu dilekçeyi aldığı tarihten itibaren en çok iki ay içinde konuyu inceleyip bu husustaki kararını Yükleniciye bildirecektir. Bu süre içinde kendisine bir cevap verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde Yüklenicinin, anlaşmazlıkların çözümüne dair sözleşmede belirtilen çözüm yöntemini harekete geçirme hakkı saklıdır. 18.5.HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 18.5.1.Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre yürürlükteki tüm Kanun (Kamulaştırma, Kadastro, İmar, İş, Sosyal Güvenlik, Kamu İhale Kanunu ve diğerleri), KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatı hükümleri ile diğer emredici hukuk kuralları geçerlidir. 18.6.ÇEŞİTLİ KONULAR 18.6.1.TEKNİK ŞARTNAMENİN TARAFLARI: İdare (TCDD 3.Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü) ile Yüklenici (ihale kendisinde kalan firma) bu şartnamede yazılı şartların taraflarıdır. 18.6.2.BAŞLIKLAR VE YORUM: Bu teknik şartnamedeki bölüm ve madde kenar başlıkları ile numaraları, teknik şartnamenin bir parçası olarak kabul edilecek ve teknik şartnamenin, ilgili ihale dokümanının ve sözleşmesinin yorumlanmasında göz önüne alınacaktır. Bu teknik şartnamede ilgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. Bu teknik şartnamede ilgili hükmün konuluş ve düzenleme amacına aykırı düşmediği veya bu amacı değiştirmediği sürece, hükmün metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin çoğullarını ve çoğul manaya gelen kelimelerin de tekillerini içerdiği kabul edilecektir. Bu teknik şartnamede kişileri veya tarafları belirten kelime ve terimler, taşıdığı ada veya tabi olduğu hukukun tüzel kişilik tanıyıp tanımadığına bakılmaksızın tüm firma, şirket, kurum, kuruluş ve benzerleri ile tabi olduğu hukukun kendisine hukuksal varlık tanıdığı her türlü oluşum, kişi, mal ve sermaye topluluklarını ifade eder. 18.6.3.DİL: Bu teknik şartname ve ekleri ile yazışmaların dili Türkçe ‘dir. 18.6.4.TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ: Teklif fiyatı ve bunların tutarları Türk parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. 18.6.5.TELİF HAKLARI: Araştırma sonucunda toplanan verilerin ve hazırlanan raporun telif hakları İdareye ait olacaktır. Araştırmacılar, ancak İdareden yazılı veya sözlü izin alarak araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılarda tartışmaya açabilecekler veya bu konuda yapacakları yayınlarda kullanabileceklerdir. 18.7.YÜRÜRLÜK 18.7.1.Bu teknik şartname, 6 (Altı) Bölüm ve 18 (Onsekiz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra sözleşme imza tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İdare, “aslına uygun onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir. Sayfa 19 / 20 TCDD 3.BÖLGE EMLAK ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLENİCİ İDARE TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK:1 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASI TCDD GENEL KAMULAŞTIRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 20 / 20 ALİAĞA-BERGAMA DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN DURUMUNU GÖSTERİR LİSTE İli İlçesi Köy / Mah. İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Mevki Pafta Kilometre Cinsi Ada No Parsel No 19K-4D 0+900.00 0+800.00 0+951.00 1+000.00 1+050.00 1+100.00 1+100.00 1+150.00 1+175.00 1+200.00 1+200.00 1+200.00 1+220.00 1+240.00 1+245.00 1+250.00 1+300.00 1+300.00 1+341.00 1+400.00 1+400.00 1+450.00 1+450.00 1+500.00 1+500.00 1+530.00 1+550.00 1+560.00 1+550.00 1+550.00 1+540.00 1+560.00 1+600.00 1+630.00 1+638.00 1+650.00 1+630.00 1+900.00 2+100.00 2+150.00 1+900.00 4+050.00 4+100.00 4+500.00 4+600.00 4+600.00 4+600.00 4+700.00 4+750.00 4+800.00 4+800.00 4+800.00 4+900.00 5+000.00 5+100.00 5+300.00 5+400.00 5+500.00 5+300.00 5+250.00 5+700.00 5+600.00 5+800.00 5+900.00 5+900.00 5+950.00 5+955.00 5+700.00 5+955.00 6+000.00 6+000.00 6+050.00 6+030.00 6+050.00 6+050.00 6+080.00 6+100.00 6+100.00 6+120.00 6+150.00 6+150.00 6+150.00 6+160.00 6+180.00 6+180.00 6+180.00 6+190.00 6+200.00 6+200.00 6+200.00 6+205.00 6+210.00 6+220.00 6+220.00 6+250.00 6+250.00 6+250.00 6+250.00 6+280.00 6+300.00 Arsa Yol Arsa Arsa Dokuz Adet Kargir Beş Katlı Onşar Daireli Bina Tarla Park Tarla Tarla Yol Yol Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Yol Arsa Bodrumlu Zemin Üstü Beş Katlı Bina ve Bahçesi Arsa Arsa Bahçeli Altı Katlı Kargir Apartman Arsa Arsa Yol Yol Yol Arsa Avlulu Ev Ev Arsa Avlulu Ev Yol Arsa Yol Zemin Üstü İki Katlı Bina ve Bahçesi Orman Park Yol Park Tarla Tarla Tarla Orman Tarla Tarla Orman Yol Orman Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Arsa Tarla Tarla Tarla Yol Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Yirmisekiz Zeytin Ağaçlı Tarla Mera Yol İçinde Yüz Zeytin Fidanı Olan Tarla Tarla Tarla Dere Yol Tarla Yol Tarla Tarla Yol Tarla Tarla Tarla Yol Arsa Yol Sedde Arsa Tarla Yol Tarla Yol Tarla Tarla Tarla Direk Yeri Yol Tarla Sedde Sedde Yol Tarla 801 694 694 693 437 436 436 436 436 436 435 299 427 427 299 299 428 979 979 979 979 1016 1006 - 1 Yol1 1 2 1 6191 Park1 6195 6193 Yol2 Yol3 1 1 2 3 4 5 Yol4 1 1 2 1 2 3 1 Yol5 Yol6 Yol7 4 3 2578 2 1 Yol8 4 Yol9 4 Orman1 Park2 Yol10 Park2 862 854 3167 Orman2 842 841 Orman3 Yol11 Orman4 3166 3251 3250 3249 3248 7204 7203 836 7726 Yol12 834 7727 830 828 827 821 8147 Yol13 820 822 823 Dere1 Yol16 8021 7954 501 502 7956 535 539 538 Yol14 7955 7958 1976 7957 7959 7960 604 Yol17 605 537 7961 8087 Yol15 541 1977 1978 7962 8049 19K-4D 19K-4D 19K-4D K17B33B K17B33B K17B33B 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C 8 19K-4C 19K-4C 19K-4C 19K-4C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K17B32C K18A41D K17B32C K18A41D K18A41D K18A41D K18A41D K18A41D K18A41D K18A41D K18A41D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D Sayfa 1 / 12 İrtifak Kamulaştırma /Kamu. Alanı (m2) Tapu Alanı (m²) Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 11,301.00 6,065.11 672.00 4,465.00 6,770.00 1,898.00 2,454.78 45.00 735.00 81.92 4,889.09 939.00 909.00 854.00 1,300.00 1,300.00 1,040.00 7,414.67 6,785.00 1,031.00 394.00 359.00 456.00 701.00 7,225.00 546.76 289.10 224.43 523.00 1,091.00 28.16 855.00 321.00 153.91 428.40 49.23 240.00 303,129.64 251.07 67.60 533.55 11,750.00 9,000.00 7,950.00 1,604.53 6,450.00 6,450.00 255.39 678.35 4,540.25 21,350.00 5,000.00 23,350.00 7,250.00 7,775.00 9,250.00 9,250.00 28,375.00 18,469.00 1,621.16 24,125.00 6,156.00 15,875.00 12,375.00 14,875.00 5,514.00 2,982,875.00 129.93 14,125.00 17,375.00 18,750.00 2,861.91 1,805.44 990.00 672.00 3,750.00 7,625.00 527.00 3,800.00 20,375.00 1,450.00 2,728.83 7,203.00 992.00 5,500.00 6,348.00 4,248.00 2,200.00 2,911.00 478.96 3,349.50 3,859.50 10,800.00 169.00 566.08 17,700.00 637.50 574.00 514.00 510.00 4,557.39 6,065.11 672.00 4,465.00 822.83 874.26 2,454.78 45.00 735.00 81.92 4,889.09 53.88 214.82 294.76 586.43 722.00 665.35 7,414.67 6,096.83 1,031.00 394.00 359.00 456.00 701.00 2,721.04 546.76 289.10 224.43 523.00 1,091.00 28.16 855.00 321.00 153.91 161.55 49.23 240.00 303,129.64 251.07 67.60 533.55 4,903.68 5,748.28 3,474.43 1,604.53 1,334.53 3,462.07 255.39 678.35 4,540.25 11,034.71 2,964.31 10,111.40 3,019.93 3,169.23 3,665.70 3,526.75 4,036.27 7,996.39 1,621.16 10,120.77 159.22 5,039.21 3,086.91 2,498.27 568.12 6,528.83 129.93 456.63 6,597.55 1,699.05 2,861.91 1,805.44 990.00 672.00 2,179.17 844.00 527.00 3,800.00 3,070.08 1,450.00 2,728.83 3,775.20 992.00 4,802.97 4,482.13 4,248.00 2,200.00 121.05 478.96 308.50 3,859.50 10,800.00 169.00 566.08 17,700.00 637.50 574.00 465.88 510.00 Yapı Taban 2 Yapı İnşaat Alanı (m ) Alanı (m2) 0.00 0.00 60.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.65 184.17 0.00 0.00 106.80 282.27 552.19 0.00 0.00 0.00 63.04 136.21 123.40 82.80 82.85 0.00 428.40 0.00 79.30 755.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.89 Trafo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,997.11 10KBina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311.29 2KBina 552.50 3KBina 0.00 0.00 534.00 5KBina 1,411.35 5KBina 3,313.12 6KBina 0.00 0.00 0.00 63.04 1KEv 136.21 1KEv 123.40 1KEv 82.80 1KEv 82.85 1KEv 0.00 1,285.20 5KBina 0.00 237.89 5KBina 755.67 11A1KEv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.00 BağEvi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Eklenti (m ) Kamu/ Özel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.89 Su Deposu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Kamu Kamu Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Kamu Kamu Özel Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu Özel Özel Özel Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Kamu Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Kamu Kamu Özel Kamu Kamu Özel Özel 2 İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. Merkez M. İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Merkez M. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. Çaltılıdere K. İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Çaltılıdere M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D 6+300.00 6+300.00 6+300.00 6+350.00 6+400.00 6+400.00 6+410.00 6+420.00 6+450.00 6+460.00 6+500.00 6+550.00 6+550.00 6+600.00 6+620.00 6+640.00 6+650.00 6+680.00 6+700.00 6+750.00 6+780.00 6+800.00 6+850.00 6+920.00 6+850.00 6+990.00 6+980.00 7+000.00 7+010.00 7+030.00 7+050.00 7+150.00 7+100.00 7+110.00 7+200.00 7+230.00 7+200.00 7+300.00 7+450.00 K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1B K18-A4-1B K18-A4-1B 7+500.00 7+550.00 7+630.00 7+690.00 7+770.00 7+900.00 7+950.00 7+900.00 8+120.00 8+500.00 10+700.00 11+100.00 Tarla Mera Askeri Füze Alanı Ham Toprak - 11+150.00 11+100.00 11+100.00 11+100.00 11+100.00 11+100.00 11+200.00 12+000.00 11+800.00 11+800.00 11+900.00 12+300.00 12+400.00 12+750.00 12+650.00 12+650.00 12+650.00 12+680.00 12+690.00 12+680.00 12+680.00 12+650.00 12+650.00 12+650.00 12+650.00 12+710.00 12+760.00 12+750.00 12+850.00 12+850.00 12+830.00 12+800.00 12+780.00 12+780.00 12+800.00 12+830.00 12+810.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+900.00 12+850.00 12+900.00 13+050.00 13+050.00 13+050.00 13+000.00 Hali Arazi Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Yol Mera Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Yol Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 144 145 146 146 131 131 131 131 131 131 131 131 132 126 126 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 111 111 111 110 110 110 110 K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18-A4-1D K18A41B K18A41B K18A41B K18A41B K18A42C K18A42C K18A42A K18A42A K18A42A K18A42A K18A42A K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Yol Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Yol Tarla Tarla Tarla - 544 592 8086 543 591 545 546 547 586 587 588 589 585 584 590 629 583 580 581 582 634 635 636 637 Yol18 578 640 641 642 643 644 645 3246 3247 650 Yol19 8105 648 649 Dere Dere2 527 484 483 482 481 477 476 401 922 944 970 Halihazır.1 848 847 846 845 844 Yol20 1171 1194 1195 1196 1197 1199 Yol21 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 1 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 8 7 6 3 4 5 1 2 3 4 Tarla Tarla Tarla Tarla Tarla Sayfa 2 / 12 Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 6,460.00 2,385.00 9,832.48 940.93 3,920.00 2,621.66 4,523.57 5,462.86 3,620.00 3,390.00 6,656.05 1,171.13 6,980.00 6,200.00 6,732.30 1,439.08 10,241.13 581.50 9,220.83 13,900.00 5,300.00 5,980.00 7,924.31 295.76 763.72 139.76 2,660.27 1,073.20 2,949.71 4,001.70 7,321.80 10,537.34 931.07 10,466.00 1,597.95 371.87 1,703.53 19,325.16 247.48 4,575.43 6,460.00 4,240.00 12,131.00 9,600.00 3,920.00 6,740.00 5,760.00 5,780.00 3,620.00 3,390.00 8,420.00 4,240.00 6,980.00 6,200.00 10,000.00 9,800.00 13,000.00 6,600.00 16,100.00 13,900.00 5,300.00 5,980.00 16,000.00 6,300.00 763.72 17,400.00 16,800.00 6,400.00 19,200.00 10,400.00 11,200.00 12,100.00 5,234.00 10,466.00 6,800.00 371.87 39,980.82 44,000.00 19,100.00 4,575.43 Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 1107.21 200.71 5,437.70 5,513.35 11,314.60 2,788.08 179.64 307.52 204,887.10 57,829.67 32,168.09 276.02 27,550.00 3,955,811.00 251,923.00 1,578,815.00 276.02 Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 1,178.40 1,059.25 405.65 228.78 292.78 1,066.92 105,241.16 2,488.08 8,661.50 1,253.71 7,502.74 1,231.68 12,529.45 28.64 151.96 460.00 459.89 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 2,920.02 460.00 187.65 460.00 460.00 460.00 264.56 112.49 460.00 460.00 460.00 1,011.36 208.04 459.87 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 83.63 250.68 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 2,125.00 1,750.00 1,250.00 1,250.00 1,750.00 1,066.92 1,787,975.00 14,720.00 10,100.00 16,560.00 8,400.00 15,000.00 12,529.45 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 5,247.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 2,162.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 13,450.00 16,150.00 12,600.00 17,450.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Kamu AA - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Özel Özel Özel Özel Özel Davalı Kamu Kamu Kamu Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Kamu Kamu Kamu Kamu İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. Kalabak M. K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a K18a-12d-3a 13+000.00 12+900.00 12+950.00 13+100.00 13+050.00 13+100.00 13+100.00 13+100.00 13+100.00 13+100.00 Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa Arsa 110 110 110 110 109 107 107 107 107 108 5 6 7 8 1 1 2 3 4 1 İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Kalabak M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Hacıömerli M. Bahçedere M. Bahçedere M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Yukarışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. K18a-12d-3a 13+100.00 13+120.00 13+200.00 13+300.00 13+350.00 13+400.00 13+850.00 13+550.00 13+600.00 14+200.00 14+200.00 14+300.00 14+300.00 14+500.00 14+600.00 14+750.00 14+750.00 14+850.00 14+850.00 14+870.00 14+890.00 14+850.00 14+900.00 15+000.00 15+000.00 15+120.00 15+200.00 15+400.00 15+750.00 15+850.00 16+300.00 16+350.00 16+450.00 16+550.00 16+450.00 16+560.00 16+600.00 16+800.00 16+750.00 16+750.00 16+850.00 16+850.00 16+800.00 16+800.00 16+950.00 17+050.00 17+100.00 17+150.00 17+170.00 17+200.00 17+190.00 17+200.00 17+250.00 17+500.00 17+650.00 17+800.00 17+800.00 17+950.00 18+100.00 18+100.00 18+250.00 18+250.00 18+400.00 18+400.00 18+450.00 18+480.00 18+500.00 18+550.00 18+600.00 18+650.00 18+650.00 18+700.00 18+750.00 18+760.00 18+800.00 18+800.00 18+850.00 18+900.00 18+900.00 18+950.00 19+050.00 19+050.00 19+100.00 19+150.00 19+150.00 19+150.00 19+150.00 19+200.00 19+320.00 19+350.00 19+400.00 19+380.00 19+420.00 19+450.00 19+450.00 19+520.00 Arsa Yol Mera 108 129 - 4 Yol22 1067 868 869 870 193 Yol23 871 882 884 885 883 190 907 908 Yol24 932 933 934 935 936 937 938 942 943 944 189 30 Yol25 854 834 833 831 Dere3 832 Yol26 855 828 Dere4 829 802 801 800 819 812 816 815 817 Dere5 818 821 822 666 768 Yol27 767 944 1202 722 1203 1204 711 714 712 Yol28 513 511 512 Yol29 Dere6 429 428 430 431 438 437 433 436 434 435 1641 1640 1639 Yol30 646 2132 648 Yol31 649 650 Yol32 658 659 660 661 12 11 11 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 19 14 14 14 14 14 14 14 7 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Tarla Yol Tarla Tarla Tarla Mera Yol Tarla Mera Yol Mera Tarla Zeytinlik Mera Dere Zeytinlik Yol Mera Tarla Dere Tarla Tarla Tarla Tarla Mera Tarla Tarla Tarla Tarla Dere Tarla Tarla Tarla Mera Tarla Yol Tarla Mera Müfrez Tarla Tarla Müfrez Tarla Müfrez Tarla Zeytinlik Zeytinli Tarla Zeytinlik Yol Tarla Tarla Tarla Yol Dere Tarla Tarla Tarla Zeytinlik Tarla Tarla Tarla Tarla Zeytinlik Tarla Zeytinlik Tarla Tarla Yol Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Sayfa 3 / 12 Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 105.89 460.00 437.00 278.45 460.00 437.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 437.00 437.00 460.00 437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 9,360.58 3,795.28 7,352.67 3,233.42 3,327.34 47,228.05 736.84 2,221.47 3,086.05 2,418.33 442.99 5,179.58 12,260.45 3,579.22 3,388.83 9,594.46 195.35 175.28 73.31 81.51 3,408.84 4,818.51 6,339.47 125.94 4,878.57 57,829.67 70,080.54 9,360.58 492,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Kamu Kamu Davalı Davalı Özel Davalı Kamu Davalı Davalı Davalı Özel Davalı Kamu Davalı Davalı Kamu Davalı Davalı Özel Davalı Davalı Davalı Davalı Davalı Davalı Davalı Davalı Kamu. Kamu. 29,353.37 131.63 17,600.00 131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - Kamu Kamu Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 46,092.47 5,048.07 4,081.80 89.99 1,322.63 20,485.38 964.67 30,001.85 2,065.74 534.76 953.78 1,017.44 2,284.14 1,003.54 13,968.10 2,862.04 6,875.00 188.11 750.00 2,844.37 841.49 5,100.18 5,000.00 24,198.43 16,588.98 238.90 3,465.38 2,705.14 4,071.73 1,212.69 13,600.40 11,175.00 3,715.76 288.57 1,240.00 720.86 3,631.71 845.65 5,974.73 449.28 866.00 6,109.51 100.57 2,048.93 3,809.49 396.40 2,320.00 1,284.65 568.38 6,525.31 2,291.74 61.22 4,051.25 82.01 278.15 288,400.00 11,000.00 10,800.00 11,600.00 1,322.63 36,400.00 964.67 78,400.00 18,600.00 534.76 9,375.00 4,250.00 7,062.00 5,375.00 68,200.00 12,300.00 6,875.00 2,875.00 750.00 2,844.37 2,250.00 13,600.00 5,000.00 322,600.00 60,000.00 238.90 24,000.00 3,120,000.00 37,080.00 19,720.00 19,120.00 22,520.00 6,120.00 8,280.00 1,240.00 720.86 10,000.00 4,840.00 10,240.00 449.28 866.00 12,920.00 7,840.00 3,440.00 7,140.00 2,640.00 2,320.00 10,240.00 9,920.00 10,320.00 12,520.00 4,864.00 6,304.00 6,624.00 278.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Kamu Özel Özel Özel Kamu Özel Kamu Kamu Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Kamu Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. 51.57 994.40 7,153.73 199.86 3,447.49 5,426.65 694.83 833.40 1,020.00 6,378.11 960.00 1,000.00 5,220.00 18,600.00 199.86 6,280.00 6,760.00 694.83 5,400.00 1,020.00 7,200.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel 18,400.00 736.84 5,400.00 23,800.00 97,000.00 9,594.46 4,000.00 İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir İzmir Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aliağa Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. Aşağışakran M. İzmir Aliağa 18 18 48 19 19 19 19 19 12 12 41 42 42 42 42 42 42 42 42 19+520.00 19+520.00 19+520.00 19+600.00 19+680.00 19+750.00 19+750.00 19+750.00 19+900.00 19+900.00 19+950.00 20+000.00 20+020.00 20+080.00 20+120.00 20+220.00 20+250.00 20+250.00 20+250.00 20+300.00 20+200.00 20+400.00 20+450.00 20+450.00 20+450.00 20+600.00 20+620.00 20+700.00 20+720.00 20+800.00 20+800.00 20+920.00 20+950.00 20+950.00 20+980.00 21+050.00 21+050.00 21+350.00 21+420.00 21+550.00 21+520.00 21+550.00 21+600.00 21+600.00 21+700.00 21+750.00 21+780.00 21+820.00 21+780.00 21+650.00 21+750.00 21+850.00 21+780.00 21+800.00 21+850.00 21+880.00 21+880.00 21+950.00 21+950.00 21+900.00 21+880.00 21+880.00 21+900.00 21+950.00 21+950.00 21+920.00 22+000.00 22+000.00 22+050.00 21+950.00 22+100.00 22+050.00 21+680.00 22+120.00 22+080.00 22+180.00 22+200.00 22+300.00 22+450.00 22+600.00 22+600.00 22+700.00 22+800.00 22+900.00 22+950.00 22+700.00 22+780.00 22+820.00 22+850.00 22+880.00 22+900.00 22+950.00 23+000.00 23+100.00 Aşağışakran M. 42 23+150.00 Zeytinlik - 1748 Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. Kamu. İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 0+000.00 Zeytinlik - 4951 Kamu. 4,237.47 21,268.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+100.00 Zeytinlik - 4950 Kamu. 891.79 21,267.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_99 Kamu. 200.47 200.47 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Dere - TH_1 Kamu. 1,182.77 1,182.77 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_2 Kamu. 1,490.01 1,490.01 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+200.00 Zeytinlik - 3219 Kamu. 718.73 5,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+200.00 Zeytinlik - 3218 Kamu. 1,006.25 1,280.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+235.00 Zeytinlik - 3217 Kamu. 289.21 555.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+273.00 Zeytinlik - 3216 Kamu. 1,323.10 4,240.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+345.00 Zeytinlik - 3213 Kamu. 5,076.38 5,520.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+330.00 Zeytinlik - 3214 Kamu. 3,001.38 4,000.00 Özel 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 41 41 1 1 1 44 41 41 41 41 44 43 43 43 43 42 Zeytinlik Zeytinlik Çam Ormanı Zeytinlik Direk Yeri Zeytinlik Zeytinlik Direk Yeri Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Kuyu ve Meydan Tarla Müfrez Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinli Tarla Tarla Tarla Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Dere Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinli Tarla Tarla Zeytinli Tarla Zeytinlik Zeytinlik Yol Şantiye Sahası Zeytinlik Zeytinlik Şantiye Sahası Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Müfrez Zeytinlik Müfrez Zeytinlik Kavaklık Dere Bağ Bağ Bahçe Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik 90 Ağaç Zeytinlik Zeytinlik 110 Sak Zeytinlik Yol Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Müfrez Zeytinlik Müfrez Zeytinlik Zeytinlik - Sayfa 4 / 12 662 663 651 670 2917 2916 2914 2915 480 479 Yol33 472 476 473 471 470 467 465 455 2116 Yol34 410 409 411 412 405 407 406 Yol35 321 320 323 324 316 310 312 311 284 Yol36 202 Dere7 11 10 9 16 17 18 19 15 Yol38 3010 2981 2995 3008 2985 2976 2975 2984 2983 Yol37 4 2072 2071 2070 2 Dere8 1629 1630 1631 23 22 21 1788 Yol39 1661 1660 1659 2918 1785 1765 1764 1763 1762 1752 Yol40 1667 1674 1673 1675 1676 1677 2189 2188 1749 840.00 560.00 3,533.88 16,248.98 16.00 20,190.88 3,214.17 16.00 1,380.37 3,500.00 395.26 12,480.00 1,548.64 792.84 2,556.96 75.85 2,209.65 900.00 170.14 5,486.37 738.01 4,168.16 1,327.08 228.16 222.69 9,271.19 4,624.10 1,776.61 281.93 907.53 12,644.24 1,140.00 941.39 4,497.76 211.54 1,760.02 1,570.68 19,199.14 482.60 3,639.99 496.09 672.20 846.63 7,120.00 1,932.20 1,793.82 2,351.02 5,317.53 318.92 1,024.75 556.85 72.42 179.00 978.83 4,603.17 202.00 1,678.00 602.00 3,336.27 1,866.81 196.23 1,797.73 1,229.00 684.19 99.63 1,018.28 406.56 698.78 43.90 2,460.00 4,675.62 359.75 6,365.58 289.85 1,660.00 4,380.83 239.34 6,202.23 7,789.71 1,481.53 5,600.00 2,566.38 3,694.51 1,901.85 3,705.91 2,916.59 772.67 349.87 418.02 334.56 759.56 1,506.12 729.71 2,277.48 722.60 840.00 560.00 123,100.00 21,240.00 16.00 28,824.00 23,984.00 16.00 4,260.00 3,500.00 395.26 12,480.00 9,400.00 2,520.00 3,280.00 4,160.00 5,880.00 900.00 8,400.00 13,720.00 738.01 10,520.00 18,420.00 4,520.00 5,180.00 24,840.00 29,260.00 15,120.00 281.93 4,340.00 26,784.00 1,140.00 2,980.00 30,880.00 4,460.00 4,640.00 4,440.00 81,900.00 482.60 18,680.00 496.09 4,200.00 9,440.00 7,120.00 7,360.00 5,840.00 6,080.00 10,280.00 14,660.00 1,024.75 18,686.00 7,366.00 179.00 6,948.00 22,415.00 202.00 1,678.00 602.00 12,678.00 1,866.81 5,440.00 7,000.00 4,700.00 3,940.00 3,280.00 1,018.28 3,160.00 4,400.00 720.00 2,460.00 7,720.00 5,580.00 38,080.00 289.85 1,660.00 6,840.00 3,440.00 28,144.00 15,320.00 6,400.00 5,600.00 10,520.00 9,000.00 6,400.00 3,705.91 14,240.00 1,740.00 1,720.00 1,000.00 600.00 1,720.00 10,720.00 11,360.00 13,400.00 8,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Özel Özel Kamu Özel Kamu Özel Özel Kamu Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Kamu Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+270.00 Zeytinlik - 3215 Kamu. 1,056.38 2,480.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 102 23+245.00 Zeytinlik - 3184 Kamu. 2,027.19 2,420.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 102 23+290.00 Zeytinlik - 3185 Kamu. 776.30 1,040.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 102 23+306.00 Zeytinlik - 3186 Kamu. 321.61 3,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 102 23+284.00 Zeytinlik - 3182 Kamu. 1,595.45 5,840.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+250.00 Zeytinlik - 3294 Kamu. 2,309.95 4,520.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+322.00 Zeytinlik - 3295 Kamu. 656.01 1,940.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 104 23+365.00 Zeytinlik - 3299 Kamu. 1,575.72 3,420.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 105 23+405.00 Zeytinlik - 4408 Kamu. 988.66 5,535.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 102 23+441.00 Zeytinlik - 3209 Kamu. 1,221.20 1,720.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 102 23+456.00 Zeytinlik - 3210 Kamu. 4,400.00 4,400.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_3 Kamu. 5,849.88 5,849.88 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+479.00 Arsa 128 2 Kamu. 196.13 322.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+515.00 Arsa 125 4 Kamu. 134.22 270.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+507.00 Arsa 125 5 Kamu. 343.00 343.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+495.00 Arsa 125 6 Kamu. 39.22 347.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+556.00 Arsa 124 1 Kamu. 425.00 425.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+550.00 Arsa 124 2 Kamu. 321.00 321.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+555.00 Arsa 124 3 Kamu. 330.00 330.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+550.00 Arsa 124 4 Kamu. 339.00 339.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+545.00 Arsa 124 5 Kamu. 447.00 447.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+526.00 Arsa 124 6 Kamu. 419.00 419.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+530.00 Arsa 124 7 Kamu. 305.00 305.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+531.00 Arsa 124 8 Kamu. 322.00 322.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+548.00 Arsa 124 9 Kamu. 157.73 406.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+605.00 Arsa 123 1 Kamu. 396.00 396.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+605.00 Arsa 123 2 Kamu. 306.00 306.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+605.00 Arsa 123 3 Kamu. 317.00 317.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+605.00 Arsa 123 4 Kamu. 390.00 390.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+585.00 Arsa 123 5 Kamu. 343.00 343.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+585.00 Arsa 123 6 Kamu. 296.00 296.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+585.00 Arsa 123 7 Kamu. 291.00 291.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+583.00 Arsa 123 8 Kamu. 275.00 275.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1C 23+588.00 Arsa 123 9 Kamu. 394.00 394.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+657.00 Arsa 122 1 Kamu. 325.00 325.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+675.00 Arsa 122 2 Kamu. 318.00 318.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+657.00 Arsa 122 3 Kamu. 348.00 348.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+635.00 Arsa 122 4 Kamu. 338.00 338.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+635.00 Arsa 122 5 Kamu. 271.00 271.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+635.00 Arsa 122 6 Kamu. 274.00 274.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+635.00 Arsa 122 7 Kamu. 300.00 300.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 23+650.00 Zeytinlik - 4138 Kamu. 6,865.44 19,080.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 23+750.00 Zeytinlik - 4139 Kamu. 24,074.44 39,680.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_4 Kamu. 370.21 370.21 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. K18A07A1B 23+793.00 Arsa 117 1 Kamu. 134.65 449.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 23+920.00 Zeytinlik - 3193 Kamu. 9,560.00 9,560.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 24+060.00 Zeytinlik - 3191 Kamu. 2,453.30 4,780.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_5 Kamu. 498.56 498.56 İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 24+000.00 Zeytinlik - 3198 Kamu. 3,638.50 11,280.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 24+110.00 Yüzon Ağaç Zeytinlik - 3194 Kamu. 6,448.41 26,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_6 Kamu. 211.53 211.53 İzmir Bergama Zeytindağ M. 100 24+270.00 Zeytinlik - 4477 Kamu. 8,922.42 12,570.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 101 24+240.00 Zeytinlik - 3082 Kamu. 1,696.02 3,080.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 100 24+320.00 Zeytinlik - 3081 Kamu. 948.42 5,400.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 100 24+390.00 Zeytinlik - 3079 Kamu. 648.10 1,520.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 100 24+390.00 Otuzbeş Ağaçlık Zeytinlik - 3059 Kamu. 2,060.86 3,440.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Dere - TH_7 Kamu. 601.76 601.76 İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+450.00 Zeytinlik - 2929 Kamu. 3,711.73 22,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+530.00 Zeytinlik - 2933 Kamu. 9,340.83 13,520.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+595.00 Zeytinlik - 2934 Kamu. 1,160.00 1,160.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+540.00 Zeytinlik - 2931 Kamu. 231.15 2,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+623.00 Zeytinlik - 2838 Kamu. 704.89 4,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+624.00 Oniki Ağaç Zeytinlik - 3896 Kamu. 233.53 527.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+625.00 Oniki Ağaç Zeytinlik - 3897 Kamu. 302.75 527.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+625.50 Oniki Ağaç Zeytinlik - 3898 Kamu. 628.83 770.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+640.00 Oniki Ağaç Zeytinlik - 3899 Kamu. 1,176.00 1,176.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_8 Kamu. 2,995.21 2,995.21 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 94 24+600.00 Zeytinlik - 2935 Kamu. 1,162.60 4,960.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+850.00 Zeytinlik - 2932 Kamu. 298.08 2,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+790.00 Zeytinlik - 2826 Kamu. 1,143.18 4,240.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+680.00 Zeytinlik - 2835 Kamu. 522.63 2,320.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+717.00 Zeytinlik - 2836 Kamu. 7,811.41 10,440.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+755.00 Zeytinlik - 2827 Kamu. 1,062.44 1,320.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+730.00 Zeytinlik - 2828 Kamu. 60.53 1,440.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+640.00 Tarla ve Kuyu - 2829 Kamu. 577.13 800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+830.00 Zeytinlik - 2825 Kamu. 2,640.00 2,640.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+800.00 Zeytinlik - 2844 Kamu. 3,970.13 12,920.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 24+860.00 Zeytinlik - 2821 Kamu. 107.19 5,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+900.00 Zeytinlik - 2822 Kamu. 6,081.63 12,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+870.00 Zeytinlik - 2824 Kamu. 4,800.00 4,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+967.00 Zeytinlik - 2823 Kamu. 3,680.00 3,680.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+950.00 Müfrez Zeytinlik - 4020 Kamu. 956.51 4,040.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 91 24+995.00 Müfrez Zeytinlik - 4019 Kamu. 189.87 1,080.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_9 Kamu. 872.12 872.12 İzmir Bergama Zeytindağ M. 89 25+040.00 Zeytinlik - 2743 Kamu. 3,208.75 6,920.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 25+120.00 Zeytinlik - 2742 Kamu. 9,310.40 38,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 89 25+130.00 Zeytinlik - 2746 Kamu. 1,987.33 13,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 89 25+210.00 Zeytinlik - 4119 Kamu. 349.02 3,960.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 25+242.00 Zeytinlik - 3749 Kamu. 518.86 70,250.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 25+330.00 Zeytinlik - 3748 Kamu. 8,306.23 62,250.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 93 25+510.00 Zeytinlik - 3747 Kamu. 16,234.34 91,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Dere - TH_10 Kamu. 368.87 368.87 İzmir Bergama Zeytindağ M. 89 25+690.00 Zeytinlik - 2708 Kamu. 2,563.73 5,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 89 25+730.00 Zeytinlik - 2709 Kamu. 658.50 6,880.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 88 25+800.00 Zeytinlik - 2706 Kamu. 17,031.13 34,060.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 88 25+920.00 Zeytinlik - 4421 Kamu. 928.92 3,030.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 88 25+930.00 Zeytinlik - 4422 Kamu. 894.79 5,010.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 88 25+930.00 Zeytinlik - 5156 Kamu. 248.67 5,011.65 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_11 Kamu. 678.80 678.80 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_101 Kamu. 54.31 54.31 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Zeytinlik - 2705 Kamu. 1,192.45 25,160.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_12 Kamu. 5,878.23 5,878.23 Kamu 88 25+625.00 Sayfa 5 / 12 Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 85 25+900.00 123 Ağaçlı Zeytinli Tarla - 4852 Kamu. 12,596.88 27,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 85 25+960.00 123 Ağaçlı Zeytinli Tarla - 5132 Kamu. 12,950.84 32,903.89 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_102 Kamu. 651.45 651.45 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_13 Kamu. 2,426.55 2,426.55 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_103 Kamu. 551.60 551.60 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_104 Kamu. 1,092.36 1,092.36 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+040.00 Zeytinlik - 5140 Kamu. 2,515.82 13,783.14 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+024.00 Zeytinlik - 5181 Kamu. 2,309.25 2,309.25 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+045.00 Zeytinlik - 5111 Kamu. 890.58 3,161.33 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+130.00 Zeytinlik - 2613 Kamu. 10,423.71 24,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+230.00 Zeytinlik - 2614 Kamu. 1,620.43 10,240.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+270.00 İkiyüz Kırkdört Ağaçlı Zeytinlik - 2615 Kamu. 12,935.30 34,900.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+430.00 Zeytinli Tarla - 4998 Kamu. 15,464.25 74,821.59 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+667.00 Tarla - 4999 Kamu. 48.18 20,000.61 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+560.00 Zeytinlik - 2619 Kamu. 4,110.40 7,360.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+620.00 Zeytinlik - 2618 Kamu. 3,600.00 3,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 83 26+665.00 Zeytinlik - 2617 Kamu. 1,262.09 32,720.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_14 Kamu. 1,548.09 1,548.09 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Tarla - 4213 Kamu. 1,250.00 7,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Dere - TH_15 Kamu. 968.49 968.49 İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+045.00 Zeytinlik - 2511 Kamu. 1,753.17 9,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+750.00 Zeytinlik - 2484 Kamu. 5,957.29 9,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+735.00 Zeytinlik - 2482 Kamu. 1,016.09 8,960.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+867.00 Zeytinlik - 2483 Kamu. 167.17 760.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+900.00 Zeytinlik - 2528 Kamu. 5,092.42 13,680.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+940.00 Zeytinlik - 2486 Kamu. 77.53 2,520.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+970.00 Zeytinlik - 2485 Kamu. 494.53 960.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 26+985.00 Zeytinlik - 2496 Kamu. 2,752.72 21,120.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 27+050.00 Zeytinlik - 2493 Kamu. 5,329.79 9,680.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 27+085.00 Zeytinlik - 2495 Kamu. 638.17 9,720.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 27+100.00 Zeytinlik - 2492 Kamu. 1,577.43 5,320.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 27+135.00 Bölünmüş Zeytinlik - 3699 Kamu. 2,881.29 5,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 27+210.00 Bölünmüş Zeytinlik - 3697 Kamu. 3,488.95 11,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 80 27+210.00 Bölünmüş Zeytinlik - 3698 Kamu. 3,771.65 9,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_16 Kamu. 437.51 437.51 İzmir Bergama Zeytindağ M. 79 27+340.00 Zeytinlik - 5000 Kamu. 4,303.89 33,838.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 79 27+340.00 Zeytinlik - 5182 Kamu. 1,333.59 10,708.82 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 79 27+500.00 Zeytinlik - 2469 Kamu. 16,971.98 20,320.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 79 27+680.00 Zeytinlik - 2457 Kamu. 7,383.44 37,400.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_17 Kamu. 730.99 730.99 İzmir Bergama Zeytindağ M. 79 27+760.00 Zeytinlik - 2372 Kamu. 551.29 22,160.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 78 28+000.00 Mera - 2360 Kamu. 35,661.33 135,797.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 78 28+075.00 Zeytinlik - 2361 Kamu. 1,462.73 16,960.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+085.00 Zeytinlik - 2355 Kamu. 48.56 2,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+200.00 Zeytinlik - 2353 Kamu. 4,872.41 19,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+260.00 Bölünmüş Delicelik - 3819 Kamu. 3,105.65 14,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+350.00 Bölünmüş Delicelik - 3820 Kamu. 5,929.28 15,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+410.00 Zeytinlik - 2351 Kamu. 2,724.39 11,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+448.00 Zeytinlik - 2350 Kamu. 222.23 10,360.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_18 Kamu. 1,965.27 1,965.27 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+415.00 Zeytinlik - 2340 Kamu. 1,465.68 3,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+468.00 Zeytinlik - 2341 Kamu. 2,676.38 4,040.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+540.00 Zeytinlik - 2342 Kamu. 7,026.24 9,200.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+590.00 Zeytinlik - 2343 Kamu. 92.57 2,000.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 77 28+620.00 Zeytinlik - 2344 Kamu. 108.96 1,380.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Dere - TH_19 Kamu. 145.25 145.25 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_20 Kamu. 4,809.85 4,809.85 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_21 Kamu. 214.82 214.82 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+630.00 Tarla - 2195 Kamu. 202.85 1,140.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+630.00 Zeytinlik - 2196 Kamu. 2,193.59 23,960.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+660.00 İçinde Tavuk Çiftliği Binası Olan Tarla - 4482 Kamu. 3,736.45 17,605.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_22 Kamu. 1,567.11 1,567.11 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 166 28+700.00 Arsa - 166_1 Kamu. 185.33 709.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+730.00 Tarla - 4484 Kamu. 2,080.96 17,989.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+775.00 Tarla - 4485 Kamu. 2,960.55 16,005.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+860.00 Zeytinlik - 2209 Kamu. 1,269.81 11,240.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 71 28+850.00 Zeytinlik - 2201 Kamu. 2,070.22 15,880.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_23 Kamu. 1,504.57 1,504.57 Kamu İzmir Bergama Zeytindağ M. 69 29+000.00 Tarla - 2123 Kamu. 8,213.70 18,800.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 69 29+100.00 Tarla - 2122 Kamu. 7,876.50 44,700.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 69 29+210.00 Tarla - 2121 Kamu. 4,023.55 7,920.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 69 29+300.00 Tarla - 2120 Kamu. 1,522.90 5,600.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. 69 29+300.00 Tarla - 2119 4,365.25 5,920.00 Özel İzmir Bergama Zeytindağ M. Yol - TH_24 Kamu. Kamu. 725.37 725.37 İzmir Bergama Tekkedere K. 10 29+450.00 Müfrez Tarla - 778 Kamu. 12,172.21 38,000.00 Özel İzmir Bergama Tekkedere K. 10 29+610.00 Çok Amaçlı İçerisinde Köy Konağı Bulunan Tarla - 282 Kamu. 7,713.25 49,040.00 Kamu İzmir Bergama Tekkedere K. 29+695.00 Yol - TH_25 Kamu. 2,386.77 2,386.77 Kamu İzmir Bergama Tekkedere K. 29+772.00 Yol - TH_26 Kamu. 1,193.95 1,193.95 Kamu İzmir Bergama Tekkedere K. 10 29+730.00 Tarla - 828 Kamu. 3,127.44 17,441.41 Özel İzmir Bergama Tekkedere K. 11 29+767.00 Zeytinlik - 829 Kamu. 14.32 17,441.41 Özel İzmir Bergama Tekkedere K. 11 29+780.00 Tarla - 328 Kamu. 599.02 37,200.00 Kamu İzmir Bergama Tekkedere K. 21 29+950.00 Orman - 330 Kamu. 7,396.15 649,000.00 Kamu İzmir Bergama Tekkedere K. 11 29+930.00 Tarla - 271 4,384.63 20,720.00 Özel İzmir Bergama Tekkedere K. 19 30+120.00 Tavşantepe Devlet Ormanı - 518 Kamu. Kamu. 25,297.94 1,020,600.00 İzmir Bergama Yenikent M. J18D22D Orman - 2081 Kamu. 593,900.00 İzmir Bergama Yenikent M. 40 Tarla - 1736 Kamu. 20,400.00 İzmir Bergama Yenikent M. 40 Tarla - 1735 Kamu. 25,200.00 İzmir Bergama Yenikent M. 40 Mera - 1721 137,500.00 İzmir Bergama Yenikent M. 40 - 1722 Kamu. Kamu. İzmir Bergama Kurfallı K. 24 31+180.00 Tarla - 632 Kamu. 5,873.54 7,120.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 24 31+220.00 Tarla - 631 Kamu. 2,114.11 6,880.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 24 31+370.00 Tarla - 685 Kamu. 13,539.55 54,200.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+285.00 İçinde Ofis ve İşyerleri Bulunan Betonarme Bina ve Arsası - 1155 Kamu. 127.10 4,065.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+290.00 Tarla - 622 Kamu. 606.13 1,060.00 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+275.00 Tarla - 623 Kamu. 121.04 25,040.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+260.00 Tarla - 624 Kamu. 92.11 360.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+300.00 Zeytinlik - 625 Kamu. 1,155.59 2,400.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+340.00 Zeytinlik - 626 Kamu. 851.24 1,100.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 31+300.00 Dere - TH_29 Kamu. 15.04 15.04 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 31+259.00 Yol - TH_30 Kamu. 2,721.37 2,721.37 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 31+440.00 Dere - TH_31 Kamu. 1,031.47 1,031.47 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 31+500.00 Tarla - 684 Kamu. 652.27 44,300.00 Özel 80 28 26+705.00 Sayfa 6 / 12 Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 31+500.00 Yol - TH_32 Kamu. 2,719.78 2,719.78 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+367.00 Zeytinlik - 627 Kamu. 1,112.32 1,360.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+378.00 Zeytinlik - 628 Kamu. 504.02 760.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+400.00 Zeytinlik - 629 Kamu. 1,437.65 2,900.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+452.00 Zeytinlik - 630 Kamu. 1,435.64 2,920.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+420.00 Zeytinlik - 633 Kamu. 549.71 2,420.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+475.00 Zeytinlik - 710 Kamu. 1,103.08 2,240.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+475.00 Zeytinlik - 711 Kamu. 1,420.00 1,420.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+550.00 Zeytinlik - 712 Kamu. 4,849.33 12,520.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+610.00 Zeytinlik - 713 Kamu. 3,152.26 7,400.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+495.00 Zeytinlik - 714 Kamu. 1,030.14 1,600.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+550.00 Zeytinlik - 715 Kamu. 7,380.00 7,380.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+600.00 Zeytinlik - 716 Kamu. 2,480.00 2,480.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+620.00 Yirmi Altı Zeytinlik - 717 Kamu. 2,000.00 2,000.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+665.00 Zeytinlik - 718 Kamu. 2,840.00 2,840.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+700.00 Zeytinlik - 719 Kamu. 1,720.00 1,720.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+700.00 Tarla - 720 Kamu. 1,301.84 1,480.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 24 31+500.00 Tarla - 677 Kamu. 3,119.89 9,240.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 24 31+670.00 Tarla - 678 Kamu. 659.48 13,640.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 31+725.00 Yol - TH_33 Kamu. 4,037.04 4,037.04 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+700.00 Zeytinlik - 613 Kamu. 2,086.99 4,660.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+750.00 Zeytinlik - 612 Kamu. 3,758.79 4,680.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+760.00 Zeytinlik - 721 Kamu. 2,245.99 2,740.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+770.00 Zeytinlik - 722 Kamu. 2,220.00 2,220.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+830.00 Zeytinlik - 723 Kamu. 1,120.00 1,120.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+830.00 Zeytinlik - 724 Kamu. 940.00 940.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+830.00 Zeytinlik - 725 Kamu. 1,263.71 3,880.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+810.00 Zeytinli Tarla - 608 Kamu. 1,557.10 14,800.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+875.00 Zeytinlik - 727 Kamu. 1,986.46 10,660.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+910.00 Zeytinli Tarla - 607 Kamu. 2,053.16 16,360.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+955.00 Zeytinli Tarla - 605 Kamu. 197.52 14,480.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+915.00 Zeytinlik - 741 Kamu. 237.56 2,080.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+940.00 Zeytinlik - 742 Kamu. 1,170.07 1,660.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+940.00 Zeytinlik - 743 Kamu. 1,430.00 1,430.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+960.00 Zeytinlik - 744 Kamu. 940.00 940.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+975.00 Zeytinlik - 745 Kamu. 200.00 200.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 32+000.00 Zeytinlik - 746 Kamu. 960.98 1,440.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 32+000.00 Zeytinlik - 747 Kamu. 1,150.00 1,150.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 31+963.00 Zeytinlik - 748 Kamu. 320.00 320.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 32+070.00 Zeytinlik - 749 Kamu. 6,755.40 11,140.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 32+020.00 Zeytinli Tarla - 603 Kamu. 358.64 16,240.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 20 32+120.00 Tarla - 601 Kamu. 520.70 6,960.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 32+140.00 Halihazır - TH_34 Kamu. 1,310.24 1,310.24 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 20 32+165.00 Tarla - 598 Kamu. 1,324.73 7,160.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+175.00 Zeytinlik - 750 Kamu. 1,607.58 1,820.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+205.00 Zeytinlik - 751 Kamu. 1,056.70 1,440.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+240.00 Zeytinlik - 753 Kamu. 449.26 780.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+367.00 Zeytinlik - 754 Kamu. 938.24 2,860.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+238.00 Tarla - 597 Kamu. 2,928.70 8,400.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 32+280.00 Yol - TH_35 Kamu. 383.19 383.19 İzmir Bergama Kurfallı K. 32+400.00 Zeytinlik - 596 Kamu. 11,079.59 36,800.00 İzmir Bergama Kurfallı K. 32+490.00 Dere - TH_36 Kamu. 222.55 222.55 İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+500.00 Tarla - 1070 Kamu. 737.22 2,840.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+550.00 Tarla - 586 Kamu. 6,728.57 18,400.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 22 32+640.00 Tarla - 583 Kamu. 10,020.09 10,880.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 32+645.00 Yol - TH_37 Kamu. 10,658.19 10,658.19 Kamu İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+635.00 Zeytinlik - 525 Kamu. 89.43 2,860.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+700.00 180 Ağaçlı Zeytinlik - 526 Kamu. 4,406.05 9,600.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 27 32+770.00 Mera - 527 Kamu. 3,395.76 147,100.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+815.00 Zeytinlik - 513 Kamu. 222.90 2,340.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+825.00 Zeytinlik - 1048 Kamu. 3,083.89 3,920.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+880.00 Zeytinlik - 1047 Kamu. 2,640.00 2,640.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 32+950.00 Tarla - 464 Kamu. 3,595.31 36,300.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+925.00 Zeytinlik - 503 Kamu. 700.00 700.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+930.00 Zeytinlik - 504 Kamu. 875.14 1,520.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+960.00 Zeytinlik - 499 Kamu. 221.88 480.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 32+973.00 Zeytinlik - 498 Kamu. 530.00 530.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 15 33+020.00 27 Ağaç Zeytinlik - 497 Kamu. 908.03 4,540.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+030.00 Tarla - 463 Kamu. 1,081.06 12,600.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+055.00 Tarla - 462 Kamu. 1,501.43 12,000.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+110.00 Tarla - 461 Kamu. 5,505.88 25,000.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+280.00 Tarla - 459 Kamu. 3,015.35 13,200.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+250.00 Tarla - 468 Kamu. 12,315.84 65,500.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+400.00 Tarla - 456 Kamu. 3,431.61 10,200.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 33+400.00 Taşlık - TH_38 Kamu. 549.66 549.66 İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+470.00 Tarla - 444 Kamu. 7,063.68 17,400.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+610.00 Tarla - 453 Kamu. 12,544.40 38,600.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+710.00 Tarla - 1126 Kamu. 1,069.96 4,070.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+735.00 Tarla - 1125 Kamu. 2,172.42 4,805.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+775.00 Tarla - 1124 Kamu. 2,305.14 4,120.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+750.00 Tarla - 1123 Kamu. 1,173.61 3,640.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+850.00 Tarla - 450 Kamu. 8,339.05 16,300.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+930.00 Tarla - 449 Kamu. 4,241.36 12,800.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 33+900.00 Yol - TH_39 Kamu. 163.46 163.46 İzmir Bergama Kurfallı K. 13 33+900.00 Deliceli Tarla - 479 Kamu. 61.26 25,600.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 27 34+038.00 Tarla - 477 Kamu. 7,588.90 36,200.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 27 34+350.00 Mera - 867 Kamu. 34,535.57 175,800.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 13 34+200.00 Tarla - 445 Kamu. 598.88 25,200.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 34+210.00 Yol - TH_40 Kamu. 295.51 295.51 İzmir Bergama Kurfallı K. 13 34+250.00 Tarla - 1161 Kamu. 512.70 7,815.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 14 34+490.00 Zeytinli Tarla - 1050 Kamu. 1,795.00 2,780.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 14 34+540.00 Zeytinli Tarla - 1049 Kamu. 3,295.11 8,000.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 14 34+590.00 Zeytinlik - 473 Kamu. 2,033.52 7,680.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 14 34+620.00 Zeytinlik - 474 Kamu. 399.30 8,020.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 14 34+600.00 Zeytinli Tarla - 868 3,856.10 10,155.00 Özel İzmir Bergama Kurfallı K. 34+360.00 Dere - TH_41 Kamu. Kamu. 1,044.42 1,044.42 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 25 34+710.00 Zeytinlik - 1115 Kamu. 2,845.56 9,220.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 25 34+710.00 Zeytinlik - 1116 Kamu. 9,420.00 9,420.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 25 34+805.00 Zeytinlik - 958 Kamu. 2,975.33 5,660.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 25 34+865.00 Tarla - 890 Kamu. 4,791.81 15,800.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 34+940.00 Yol - TH_42 Kamu. 1,943.44 1,943.44 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 35+000.00 Otlakiye - 864 Kamu. 1,184.46 5,240.00 Özel 22 1 24 Sayfa 7 / 12 Kamu Özel Kamu Kamu Kamu Kamu İzmir Bergama Bozköy K. İzmir Bergama Bozköy K. İzmir Bergama Bozköy K. İzmir Bergama 24 35+000.00 Zeytinlik - 1146 Kamu. 2,946.06 23,920.00 35+045.00 Yol - TH_43 Kamu. 469.56 469.56 23 35+100.00 90 Ağaç Zeytinlik - 860 Kamu. 6,510.45 11,600.00 Özel Bozköy K. 23 35+160.00 Eski Mezar Devlet Ormanı - 844 Kamu. 631.88 110,000.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+150.00 Müfrez Zeytinlik - 1029 Kamu. 154.64 4,340.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+160.00 Zeytinlik - 858 Kamu. 171.51 1,000.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+175.00 Zeytinlik - 857 Kamu. 1,121.45 3,000.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+205.00 Zeytinlik - 856 Kamu. 2,212.36 7,360.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+255.00 188 Ağaç Zeytinlik - 850 Kamu. 2,844.59 5,600.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+305.00 188 Ağaç Zeytinlik - 849 Kamu. 2,356.08 5,200.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+345.00 Tarla - 848 Kamu. 1,652.02 6,000.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 35+365.00 Yol - TH_44 Kamu. 743.82 743.82 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 35+365.00 Yol - TH_45 Kamu. 204.40 204.40 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+400.00 151 Ağaç Zeytinlik - 823 Kamu. 1,809.45 8,920.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+405.00 Zeytinlik - 825 Kamu. 4,675.76 6,800.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+445.00 Zeytinli Tarla - 829 Kamu. 825.34 4,800.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+550.00 Delicelik - 828 Kamu. 8,737.52 20,400.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+470.00 Zeytinlik - 827 Kamu. 3,600.00 3,600.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+470.00 50 Ağaç Zeytinlik - 826 Kamu. 3,200.00 3,200.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+470.00 50 Ağaç Zeytinlik - 824 Kamu. 402.98 6,600.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 23 35+480.00 90 Ağaç Zeytinlik - 846 Kamu. 2,894.94 10,920.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 22 35+470.00 Mera - 845 Kamu. 1,556.60 8,600.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 22 35+700.00 Koca Çam Devlet Ormanı - 821 Kamu. 9,497.19 90,000.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 20 35+850.00 Zeytinli Tarla - 820 Kamu. 9,008.88 40,200.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 20 35+965.00 Zeytinli Tarla - 694 Kamu. 1,210.51 21,440.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 35+987.00 Dere - TH_46 Kamu. 453.83 453.83 İzmir Bergama Bozköy K. 36+000.00 Zeytinlik - 677 Kamu. 644.88 6,400.00 İzmir Bergama Bozköy K. 36+020.00 Yol - TH_47 Kamu. 934.79 934.79 İzmir Bergama Bozköy K. 20 36+000.00 Zeytinli Tarla - 661 Kamu. 400.95 19,680.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+050.00 Zeytinlik - 672 Kamu. 1,800.00 1,800.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+070.00 40 Ağaç Zeytinlik - 663 Kamu. 1,766.03 4,520.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+110.00 162 Ağaç Zeytinlik - 673 Kamu. 8,450.67 12,720.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+165.00 Zeytinlik - 674 Kamu. 516.48 18,040.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+215.00 Tarla - 675 Kamu. 3,360.00 3,360.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+215.00 Zeytinlik - 676 Kamu. 1,372.65 9,320.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+260.00 71 Ağaç Zeytinlik - 667 Kamu. 8,840.93 11,660.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+210.00 Zeytinlik - 933 Kamu. 7,036.84 7,680.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+300.00 58 Ağaç Zeytinlik - 666 Kamu. 695.17 4,280.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+350.00 Zeytinlik - 671 Kamu. 6,000.00 6,000.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+350.00 Zeytinlik - 690 Kamu. 1,426.06 8,360.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+300.00 Tarla - 691 Kamu. 880.00 880.00 İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+375.00 Zeytinlik - 692 Kamu. 2,600.00 2,600.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+405.00 Bölünmüş Zeytinlik - 978 Kamu. 405.95 1,548.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+405.00 Zeytinlik - 670 Kamu. 2,400.00 2,400.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+450.00 Zeytinlik - 693 Kamu. 4,360.00 4,360.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+450.00 Zeytinlik - 689 Kamu. 4,795.78 11,760.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+500.00 Otlakiye - 688 Kamu. 1,280.00 1,280.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+505.00 Zeytinlik - 687 Kamu. 620.41 2,800.00 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+470.00 172 Ağaç Zeytinlik - 669 Kamu. 2,898.24 5,920.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 15 36+405.00 Zeytinlik - 659 Kamu. 590.23 6,440.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 36+530.00 Yol - TH_48 Kamu. 4,854.99 4,854.99 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+440.00 Zeytinlik - 357 Kamu. 801.82 15,880.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+500.00 Zeytinlik - 362 Kamu. 145.81 20,040.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+600.00 Zeytinlik - 355 Kamu. 8,789.70 13,880.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+610.00 Zeytinli Tarla - 354 Kamu. 80.00 80.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+535.00 Zeytinlik - 353 Kamu. 170.69 16,280.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 36+665.00 Yol - TH_49 Kamu. 518.08 518.08 İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+710.00 8 Ağaçlı Zeytinli Tarla - 351 Kamu. 881.96 17,500.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+780.00 Zeytinlik - 350 Kamu. 1,245.56 16,560.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+690.00 Zeytinlik - 974 Kamu. 1,630.26 5,800.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+735.00 Zeytinlik - 975 Kamu. 1,347.76 5,160.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+770.00 Zeytinlik - 976 Kamu. 1,128.83 4,480.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+805.00 Zeytinlik - 977 Kamu. 1,923.76 6,880.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 36+875.00 Tarla - 348 Kamu. 5,698.19 28,200.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 7 37+000.00 Tarla - 347 Kamu. 7,704.84 18,400.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 37+080.00 Yol - TH_50 Kamu. 12,189.15 12,189.15 Kamu İzmir Bergama Bozköy K. 7 37.050.00 Tarla - 171 1,475.87 15,400.00 Özel İzmir Bergama Bozköy K. 4 37.080+00 Tarla - 172 Kamu. Kamu. 1,750.00 1,750.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 16 37+026.00 Tarla - 573 Kamu. 55.82 5,154.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 16 37+075.00 Zeytinli ve Palamutlu Tarla - 370 Kamu. 2,561.41 42,000.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+200.00 Zeytinli ve Palamutlu Tarla - 2 Kamu. 24,276.77 27,400.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+320.00 Tarla - 3 Kamu. 10,480.00 10,480.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+320.00 Tarla - 4 Kamu. 5,607.87 11,060.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+470.00 Tarla - 8 Kamu. 21,200.00 21,200.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+320.00 Tarla - 9 Kamu. 979.59 4,680.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+470.00 Tarla - 10 Kamu. 8,087.37 15,760.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 37+600.00 Yol - TH_51 Kamu. 16,292.62 16,292.62 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+565.00 Tarla - 372 Kamu. 880.00 880.00 İzmir Bergama Eğrigöl K. 1 37+600.00 Eski Su Seddi - 407 Kamu. 3,260.00 3,260.00 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 37+650.00 Tarla - 182 Kamu. 5,861.64 16,700.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 37+760.00 Tarla - 614 Kamu. 7,288.82 11,937.50 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 37+930.00 Tarla - 615 Kamu. 3,249.83 11,937.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 37+790.00 Harman Yeri - 156 Kamu. 8,440.81 20,500.00 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 37+850.00 Tarla - 157 Kamu. 5,800.00 5,800.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 37+930.00 Yol - TH_52 Kamu. 956.44 956.44 İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 38+000.00 Tarla - 452 Kamu. 3,044.22 14,000.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 38+065.00 Tarla - 454 Kamu. 1,456.53 4,000.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 38+020.00 Tarla - 438 Kamu. 750.00 750.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 38+060.00 Tarla - 437 Kamu. 3,516.67 16,150.00 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 38+065.00 Tarla - 159 Kamu. 1,840.00 1,840.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 8 38+100.00 Zeytinlik - 160 Kamu. 248.52 2,040.00 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 38+190.00 Dere - TH_53 Kamu. 3,780.01 3,780.01 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 9 38+260.00 Tarla - 94 Kamu. 4,324.66 25,100.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 9 38+370.00 Harman Yeri - 93 Kamu. 4,411.95 33,900.00 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 7 38+420.00 Tarla - 96 Kamu. 267.15 14,320.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 7 38+500.00 Tarla - 139 Kamu. 5,362.28 18,160.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 38+560.00 Yol - TH_54 Kamu. 327.53 327.53 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 7 38+630.00 Harman Yeri - 138 Kamu. 2,523.79 4,320.00 Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 7 38+700.00 Tarla - 137 Kamu. 5,532.68 34,380.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 38+850.00 Tarla - 108 Kamu. 7,887.71 22,740.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 38+950.00 Tarla - 109 Kamu. 2,586.50 39,120.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 39+000.00 Tarla - 130 Kamu. 1,390.13 4,400.00 Özel 15 Sayfa 8 / 12 Özel Kamu Kamu Özel Kamu Kamu Kamu Özel Kamu İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 39+050.00 Tarla - 129 Kamu. 2,922.61 7,200.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 39+105.00 Tarla - 134 Kamu. 2,112.12 10,000.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 39+200.00 Tarla - 128 Kamu. 4,817.61 33,960.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 6 39+275.00 Tarla - 127 1,196.29 29,500.00 Özel İzmir Bergama Eğrigöl K. 39+310.00 Dere - TH_55 Kamu. Kamu. 4,977.95 4,977.95 Kamu İzmir Bergama Karahıdırlı K. 39+385.00 Tarla - 53 Kamu. 3,395.28 8,250.00 Özel İzmir Bergama Karahıdırlı K. 39+500.00 Tarla - 54 11,874.28 28,400.00 Özel İzmir Bergama Karahıdırlı K. 39+500.00 Tarla - 55 Kamu. Kamu. 704.00 6,500.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 39+600.00 Dere - TH_56 Kamu. 3,525.80 3,525.80 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 39+650.50 Tarla 103 93 Kamu. 4,232.80 22,112.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 39+780.40 Tarla 103 45 Kamu. 4,641.86 26,327.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 39+870.25 Tarla 103 95 Kamu. 739.73 58,471.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 40+000.00 Tarla 103 44 Kamu. 7,340.30 55,850.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 40+89.25 Tarla 103 43 Kamu. 4,259.21 56,013.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 40+200.00 Sedde 103 73 Kamu. 125.31 1,797.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 15 H 40+210.50 Sedde 103 72 Kamu. 1,436.79 4,436.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+280.00 Tarla 103 102 Kamu. 6,553.83 17,530.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+450.00 Tarla 103 103 Kamu. 8,682.16 17,519.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+570.25 Tarla 103 1 Kamu. 3,385.10 12,864.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 40+488.00 Yol - TH_57 Kamu. 7,142.00 7,142.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 15H 40+490.50 Damı Olan Tarla 103 79 Kamu. 42.27 42,900.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+600.00 Tarla 103 104 Kamu. 4,054.65 17,501.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+600.00 Tarla 103 3 Kamu. 4,053.85 24,804.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+700.00 Evi Olan Tarla 103 99 Kamu. 4,307.00 18,695.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 40+745.00 Yol - TH_59 Kamu. 378.78 378.78 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 40+632.00 Yol - TH_58 Kamu. 1,107.88 1,107.88 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+640.00 Arsa 1538 1 Kamu. 96.21 12,209.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 40+837.09 Tarla 124 31 Kamu. 11,927.18 21,481.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 41+000.00 Tarla 124 32 Kamu. 5,562.32 29,226.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 41+180.00 Tarla 124 33 Kamu. 3,208.75 24,871.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 41+230.00 Tarla 124 19 Kamu. 472.80 16,565.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+220.00 Yol - TH_60 Kamu. 272.36 272.36 İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 41+350.00 Tarla 124 18 Kamu. 5,980.01 31,407.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 41+345.00 Tarla 124 44 Kamu. 45.81 5,121.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16 H 41+420.00 Tarla 124 41 Kamu. 6,311.17 18,805.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 16I 41+450.00 Tarla 124 10 Kamu. 1,257.38 28,639.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+500.00 Tarla 124 40 Kamu. 8,157.20 18,805.50 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+462.00 Yol - TH_61 Kamu. 347.42 347.42 İzmir Bergama Ertuğrul M. 16H-17 H 41+450.00 Arsa 1362 1 Kamu. 524.80 4,525.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 H 41+470.00 Arsa 1362 2 Kamu. 1,019.00 1,019.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 H 41+478.00 Arsa 1362 3 Kamu. 204.63 3,020.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+650.00 Tarla 124 34 Kamu. 27,603.76 49,558.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+750.00 Arsa 1363 3 Kamu. 610.55 1,114.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+780.00 Arsa 1363 4 Kamu. 1,273.84 3,258.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+800.00 Yol - TH_62 Kamu. 181.99 181.99 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+822.00 Park - TH_63 Kamu. 947.00 947.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+805.00 Yol - TH_64 Kamu. 485.79 485.79 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+890.00 Dere - TH_65 Kamu. 321.19 321.19 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+820.00 Tarla 124 25 Kamu. 1,768.18 2,802.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+920.00 Kanal 124 24 Kamu. 2,948.00 2,948.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+765.00 Yol - TH_66 Kamu. 1,173.72 1,173.72 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+850.00 İçinde Depo ve İşyeri Olan Tarla 123 16 Kamu. 5,567.00 5,567.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+850.00 Tarla 123 17 Kamu. 10,136.21 30,744.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+840.00 Tarla 123 18 Kamu. 1,233.30 9,236.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+835.00 Tarla 123 19 Kamu. 1,026.84 9,234.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+837.00 Tarla 123 20 Kamu. 152.61 9,995.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+920.00 Tarla (Kanal) 123 13 Kamu. 2,056.64 6,910.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+861.00 Dere - TH_69 Kamu. 296.11 296.11 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+840.00 Tarla (Kanal) 122 28 Kamu. 785.47 3,928.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+952.00 Tarla (Kanal) 122 27 Kamu. 138.17 608.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+939.00 Dere - TH_67 Kamu. 974.90 974.90 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 41+947.00 Yol - TH_68 Kamu. 584.71 584.71 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+958.00 Tarla 122 26 Kamu. 600.00 600.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 41+980.00 İçinde Kargir Damı Bulunan Tarla 122 20 Kamu. 337.15 9,352.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+080.00 İçinde Kargir Damı Bulunan Tarla 120 2 Kamu. 6,383.40 26,783.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 42+139.00 Dere - TH_70 Kamu. 489.54 489.54 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+180.00 Tarla 119 5 Kamu. 1,712.53 7,580.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+250.00 Tarla 119 6 Kamu. 3,522.56 9,109.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+290.00 Tarla 119 2 Kamu. 1,767.64 4,167.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+340.00 Tarla 119 3 Kamu. 1,916.87 3,788.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+380.00 Tarla 119 4 Kamu. 4,014.70 7,756.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 42.424.00 Dere - TH_71 Kamu. 475.89 475.89 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 42+445.00 Yol - TH_72 Kamu. 4,474.16 4,474.16 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+470.00 Arsa 1469 3 Kamu. 1,002.42 6,568.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+470.00 İçinde Kargir Evi Bulunan Tarla 122 24 Kamu. 891.35 20,045.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 42+533.00 Dere - TH_73 Kamu. 175.25 157.25 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+600.00 Tarla 89 15 Kamu. 6,200.00 6,200.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+630.00 Tarla 89 14 Kamu. 122.17 5,500.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+800.00 Tarla 89 19 Kamu. 12,524.39 51,140.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+750.00 Tarla 89 17 Kamu. 3,976.29 10,380.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 42+950.00 Tarla 89 20 Kamu. 1,929.04 10,000.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+000.00 Tarla 89 2 Kamu. 2,740.00 2,740.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+030.00 Tarla 89 3 Kamu. 749.82 5,180.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 43+026.00 Yol - TH_74 Kamu. 2,796.39 2,796.39 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+040.00 Tarla 90 7 Kamu. 290.27 50,015.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+100.00 Tarla 90 6 Kamu. 5,693.05 11,365.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+200.00 Tarla 90 4 Kamu. 8,366.60 19,121.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+243.40 Tarla 90 13 Kamu. 88.19 19,078.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 I 43+330.00 Tarla 90 5 Kamu. 2,616.80 8,377.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 43+373.00 Yol - TH_75 Kamu. 863.50 863.50 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+400.00 Tarla 88 7 Kamu. 3,462.04 7,566.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+367.00 Kapanmış Yol 91 6 Kamu. 61.07 6,194.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+390.00 Tarla 91 8 Kamu. 1,713.96 21,480.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+472.00 Yol Fazlası 88 8 Kamu. 613.00 613.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+472.00 Sedde 67 10 Kamu. 702.84 7,322.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+510.00 Sedde 67 9 Kamu. 3,381.00 3,381.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+500.00 Sedde 67 20 Kamu. 1,354.00 1,354.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+545.00 Kanal 86 9 Kamu. 44.74 456.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+570.00 Kanal 86 8 Kamu. 1,084.00 1,084.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+580.00 Tarla 86 7 Kamu. 5,918.88 9,387.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+655.00 Kanal 86 10 Kamu. 323.00 323.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+660.00 Tarla 86 11 Kamu. 654.00 654.00 Özel Sayfa 9 / 12 Özel 33.59 33.59 Bağ Evi - - Özel Özel Kamu Özel 85.65 85.65 Bağ Evi 182.37 Müştemilat Özel Kamu Kamu Kamu 1500.00 1500.00 Depo - - Özel Özel 175.00 175.00 Depo - - Kamu Özel 25.00 25.00 Bağ evi Özel Özel Kamu Kamu Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+700.00 Sedde 67 21 Kamu. 2,515.16 6,440.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+710.00 Sedde 83 5 Kamu. 208.00 208.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+730.00 Arsa 1442 1 Kamu. 1,474.28 16,022.68 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 43+679.00 Yol - TH_76 Kamu. 2,202.03 2,202.03 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 43+765.00 Kanal - TH_77 Kamu. 617.54 617.54 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 43+900.00 Dere - TH_78 Kamu. 5,653.07 5,653.07 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+850.00 Mera 85 2 Kamu. 1,281.87 5,976.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+940.00 Mera 85 3 Kamu. 2,088.51 6,070.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+820.00 Tarla 82 1 Kamu. 1,429.67 3,021.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 43+930.00 Tarla 82 2 Kamu. 410.48 20,800.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+180.00 Tarla 82 4 Kamu. 20,015.12 66,603.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+430.00 Tarla 82 5 Kamu. 8,019.49 56,022.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 44+600.00 Kanal - TH_79 Kamu. 3,651.62 3,651.62 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+650.00 Tarla 82 6 Kamu. 6,468.49 66,523.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+510.00 Tarla 82 65 Kamu. 1,132.84 37,116.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+680.00 Tarla 82 63 Kamu. 3,859.05 45,204.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+840.00 Tarla 82 117 Kamu. 4,069.65 22,522.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 44+923.00 Kanal 82 118 Kamu. 2,588.78 5,440.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+800.00 Tarla 82 102 Kamu. 2,720.91 18,940.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+871.00 Tarla 82 111 Kamu. 160.15 1,389.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 44+900.00 Kanal 82 110 Kamu. 362.28 1,829.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 J 44+880.00 Tarla 82 78 Kamu. 443.00 443.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 44+920.00 Kanal 82 77 Kamu. 245.09 397.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+000.00 Tarla 82 119 Kamu. 6,393.42 24,391.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+120.00 Tarla 82 57 Kamu. 6,417.19 18,804.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+270.00 Tarla 82 132 Kamu. 6,734.07 19,180.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+300.00 Tarla 82 133 Kamu. 746.45 2,793.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 45+388.00 Yol - TH_80 Kamu. 2,099.34 2,099.34 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+370.00 Tarla 74 25 Kamu. 2,511.34 5,020.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+330.00 Tarla 80 51 Kamu. 252.00 252.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+353.00 Tarla 80 52 Kamu. 1,250.97 16,844.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+420.00 Tarla 80 4 Kamu. 2,555.34 7,213.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+500.00 Ondört Adet Zeytini Havi Tarla 80 8 Kamu. 3,960.44 7,907.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+600.00 Kargir Evi ve Otuz Üç Adet Zeytini Olan Tarla 80 9 Kamu. 5,135.87 20,926.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+658.00 Zeytinlik 80 10 Kamu. 2,201.32 3,810.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+730.00 İçinde İki Zeytin Ağacı Bulunan Tarla 80 11 Kamu. 4,971.67 7,614.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 45+787.00 Yol - TH_81 Kamu. 248.69 248.69 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+785.00 Kanal 79 93 Kamu. 52.50 765.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+820.00 Tarla 79 94 Kamu. 867.13 8,564.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+830.00 İçinde Ev ve Havuzu Olan Zeytinli Tarla 79 103 Kamu. 3,096.72 7,090.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+790.00 Kanal 79 96 Kamu. 136.76 287.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+000.00 Zeytinli Tarla 79 120 Kamu. 10,283.91 24,509.50 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+949.00 Tarla 79 121 Kamu. 107.27 10,904.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 45+970.00 Tarla 79 112 Kamu. 803.08 9,610.49 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+050.00 Zeytinli Tarla 79 8 Kamu. 171.58 5,965.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+130.00 Zeytinli Tarla 79 9 Kamu. 3,293.22 4,644.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+170.00 Zeytinli Tarla 79 10 Kamu. 2,956.00 2,956.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+190.00 Zeytinli Tarla 79 110 Kamu. 359.29 5,855.50 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+180.00 İçinde İki Evi Olan Tarla 79 116 Kamu. 1,095.14 9,633.93 İzmir Bergama Ertuğrul M. 46+197.00 Yol - TH_82 Kamu. 1,899.55 1,899.55 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+205.00 Kanal 78 179 Kamu. 68.69 1,788.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+206.00 Kanal 78 162 Kamu. 814.65 2,414.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+216.00 Kanal 78 188 Kamu. 459.36 776.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+238.00 Tarla 78 189 Kamu. 137.63 3,097.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+250.00 Tarla 78 185 Kamu. 2,655.33 3,638.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+210.00 Kanal 78 186 Kamu. 810.00 810.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+197.00 Tarla 78 187 Kamu. 71.00 71.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 26+270.00 Tarla 78 115 Kamu. 2,502.73 3,804.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+215.00 Kanal 78 114 Kamu. 262.81 843.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+200.00 Tarla 78 113 Kamu. 145.00 145.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+203.00 Kanal 78 111 Kamu. 135.02 1,765.50 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+201.00 Zeytinli Tarla 78 110 Kamu. 137.50 137.50 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+198.00 Bağ ve Tarla 78 142 Kamu. 304.00 304.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+204.00 Kanal 78 143 Kamu. 1,005.31 2,386.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+352.00 İçinde Evi Olan Tarla 78 177 Kamu. 2,595.57 5,950.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17 K 46+400.00 İçinde Evi Olan Tarla 78 13 Kamu. 3,197.75 8,618.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 46+408.00 Yol - TH_83 Kamu. 18.12 18.12 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L-17 K 46+500.00 Evi Olan Zeytinli Tarla 78 131 Kamu. 3,982.37 5,707.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+500.00 Zeytinli Tarla 78 175 Kamu. 1,372.81 3,878.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+500.00 Zeytinlik ve Tarla 78 157 Kamu. 778.83 1,491.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+562.00 Kanal 78 158 Kamu. 332.99 790.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+554.53 Kanal 78 133 Kamu. 66.22 489.00 Kamu İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+563.25 Zeytinli Tarla 78 132 Kamu. 19.35 1,520.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+590.00 Havuzlu ve Zeytinli Bağ 78 19 Kamu. 2,895.69 5,122.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 46+627.00 Yol - TH_84 Kamu. 413.32 413.32 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+623.43 Evi Olan Bağ ve Tarla 78 32 Kamu. 366.27 7,067.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+669.23 Tarla 77 41 Kamu. 3,731.72 5,183.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 46+711.00 Yol - TH_85 Kamu. 379.67 379.67 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+739.00 İçinde Evi Olan Bağ ve Meyve Bahçesi 78 42 Kamu. 2,116.49 7,173.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+734.00 Yol Fazlası (Meyve Bahçesi) 78 50 Kamu. 58.98 457.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+850.00 İçinde Evi Olan Meyve Bahçesi ve Tarla 78 146 Kamu. 5,321.53 9,578.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+888.00 Kanal 78 147 Kamu. 160.00 160.00 İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+800.00 İçinde Evi Olan Bağ 78 48 Kamu. 1,051.67 3,359.00 Özel İzmir Bergama Ertuğrul M. 17L 46+847.00 İçinde Evi Olan Bağ ve Zeytinlik 78 47 6,278.00 Özel Ertuğrul M. 46+888.00 Yol - TH_86 Kamu. Kamu. 706.43 İzmir Bergama 617.65 617.65 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 46+900.00 Kanal 60 56 Kamu. 488.05 2,065.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 46+931.00 Tarla 60 57 Kamu. 82.53 405.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 46+905.00 Kanal 60 60 Kamu. 1,217.43 3,397.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 46+924.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Tarla 60 61 Kamu. 858.38 10,152.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 46+927.00 Yol - TH_87 Kamu. 40.59 40.59 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 46+950.00 İçinde İki Evi Olan Tarla ve Zeytinlik 60 83 Kamu. 2,941.60 12,136.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+000.00 İçinde Evi Olan Tarla 60 2 Kamu. 2,921.39 6,479.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+052.00 Tarla 60 3 Kamu. 2,728.07 6,299.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+100.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Zeytinlik 60 4 Kamu. 2,894.03 3,613.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+110.00 Zeytinlik 60 7 Kamu. 275.62 5,399.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+151.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Tarla 60 5 Kamu. 2,317.71 4,066.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+210.00 İçinde Ev ve Zeytinlik Olan Tarla 60 6 Kamu. 5,173.85 11,012.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 47+259.00 Yol - TH_88 Kamu. 411.62 411.62 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+300.00 İçinde Evi Olan Zeytinlik 61 163 Kamu. 1,023.67 4,989.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+275.00 İçinde Evi Olan Bağ ve Tarla 61 161 Kamu. 2,844.55 5,951.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+275.00 İçinde Evi Olan Tarla 61 162 Kamu. 241.25 4,007.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+340.00 İçinde Evi Olan Zeytinlik 61 160 Kamu. 3,239.46 5,329.00 Özel Sayfa 10 / 12 Kamu Özel 138.71 138.71 Ev 40.58 Havuz Özel Kamu Özel Özel 114.52 114.52 Ev - - Özel Kamu Kamu Kamu Kamu Kamu Özel Kamu 150.00 150.00 Ev - - Özel Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+410.00 İçinde Evi Olan Bağ 61 288 Kamu. 2,779.73 4,572.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+474.00 İçinde Evi Olan Bağ, Zeytinlik 61 75 Kamu. 2,856.97 7,508.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+515.00 İçinde Evi Olan Bağ 61 169 Kamu. 129.96 4,029.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+540.00 İçinde Evi Olan Bağ 61 72 Kamu. 2,831.19 3,226.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+520.00 İçinde Evi Olan Bağ 61 73 Kamu. 1,010.77 2,967.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+570.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Tarla 61 170 Kamu. 757.21 4,543.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+610.00 Tarla 61 308 Kamu. 1,644.58 2,759.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+640.00 İçinde Ev Olan Tarla 61 171 Kamu. 2,037.02 3,922.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+630.00 İçinde Ev Olan Tarla 61 293 Kamu. 96.10 4,930.00 İzmir Bergama Atatürk M. 47+669.00 Yol - TH_89 Kamu. 94.46 94.46 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+690.00 İçinde Evi Olan Tarla 61 67 Kamu. 90.61 1,874.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+670.00 Direk Yeri 61 310 Kamu. 21.60 21.60 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+730.00 Evi Olan Tarla 61 309 Kamu. 4,137.52 5,312.40 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+760.00 İçinde Evi Olan Tarla 61 238 Kamu. 177.80 5,067.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+762.00 Kanal 61 239 Kamu. 80.59 255.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+762.00 Kanal 61 257 Kamu. 349.06 488.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 47+770.00 Yol - TH_90 Kamu. 459.71 459.71 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+805.00 Kanal 142 90 Kamu. 1,673.35 2,911.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+780.00 Kanal 142 104 Kamu. 1,066.24 2,018.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+795.00 İçinde Evi Olan Bağ 142 103 Kamu. 302.96 1,701.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+820.00 İçinde Ev Olan Tarla 142 91 Kamu. 960.00 960.00 İzmir Bergama Atatürk M. 47+803.00 Yol - TH_91 Kamu. 50.80 50.80 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+829.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Tarla 142 66 Kamu. 160.34 2,039.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+870.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Tarla 142 88 Kamu. 2,237.00 2,237.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+873.00 Kanal 142 87 Kamu. 1,852.67 2,589.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+890.00 İçinde Evi Olan Tarla 142 14 Kamu. 520.02 11,596.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+930.00 İçinde Evi Olan Tarla 142 119 Kamu. 1,124.11 3,038.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 47+950.00 Kanal 142 118 Kamu. 3,760.83 6,067.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 48+000.00 İçinde Evi Olan Tarla 142 117 Kamu. 2,088.75 7,050.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 48+050.00 İçinde Evi Olan Zeytin ve Meyve Bahçesi 142 128 Kamu. 3,921.47 6,429.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 48+099.00 Direk Yeri 142 129 Kamu. 49.00 49.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 48+125.00 Yol - TH_92 Kamu. 460.76 460.76 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 48+120.00 İçerisinde İki Katlı Bina Olan Tarla 142 7 Kamu. 37.56 2,749.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 48+120.00 İçinde Evi Olan Bağ 139 62 Kamu. 352.81 3,593.00 İzmir Bergama Atatürk M. 17 L 48+165.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Zeytinlik 139 63 Kamu. 2,813.15 7,127.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III-17-L 48+225.00 İçinde Ev ve Bağ Olan Zeytinlik 139 64 Kamu. 2,795.19 13,038.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III 48+300.00 Tarla 139 65 Kamu. 1,751.17 5,107.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III-17-L 48+300.00 İçinde Ev Olan Tarla 139 83 Kamu. 2,077.54 11,035.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18-M-IV 48+385.00 Tarla 139 10 Kamu. 629.87 9,368.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III-18-M-IV 48+400.00 İçinde Ev Olan Tarla 139 114 Kamu. 4,038.93 9,327.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18M-IV 48+456.00 İçinde Ev Olan Zeytinlik 139 9 Kamu. 2,810.18 8,844.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III-18-M-IV 48+405.00 İçinde Ev Olan Tarla 139 113 Kamu. 523.92 1,604.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III 48+405.00 Kanal 139 112 Kamu. 349.68 880.00 İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III 48+405.00 İçinde Ev Olan Tarla 139 111 Kamu. 503.59 7,610.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18L-III 48+446.00 İçinde Evi ve Bağ Olan Tarla 139 131 Kamu. 394.74 2,698.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18M-IV-18-L-III 48+446.00 Kanal 139 132 Kamu. 263.00 263.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 18M-IV 48+446.00 Tarla 139 133 Kamu. 199.00 199.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18M-IV 48+480.00 İçinde Ev Bağ Olan Tarla 139 125 Kamu. 1,239.56 5,722.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 18M-IV 48+477.00 Kanal 139 126 Kamu. 540.00 540.00 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 18M-IV 48+475.00 Tarla 139 127 Kamu. 333.00 333.00 Özel İzmir Bergama Atatürk M. 48+489.00 Yol - TH_93 1,050.24 1,050.24 Kamu İzmir Bergama Atatürk M. 48+489.00 Yol - TH_94 Kamu. Kamu. 471.14 471.14 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+510.00 Zeytinli Tarla 190 93 Kamu. 2,151.84 4,846.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+520.00 Derin Kuyu ve Terfi Merkezi 190 296 Kamu. 142.93 275.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+530.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 295 Kamu. 316.10 1,387.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+520.00 Kanal 190 277 Kamu. 285.00 285.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+521.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 278 Kamu. 984.70 1,900.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+577.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 92 Kamu. 5,286.94 7,004.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+562.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 306 Kamu. 1,757.97 5,843.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 48+610.00 Yol - TH_95 Kamu. 1,718.33 1,718.33 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+640.00 Dört Adet Zeytin Ağacı Olan Tarla 190 297 Kamu. 2,764.84 8,273.70 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+650.00 Zeytinli Tarla 190 56 Kamu. 5,042.00 5,042.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+670.00 Bahçeli Kargir Ev ve Zeytinlik 190 256 Kamu. 2,040.00 2,040.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+650.00 Bahçeli Kargir Ev ve Zeytinlik 190 255 Kamu. 906.00 906.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+650.00 Bahçeli Kargir Ev ve Zeytinlik 190 254 Kamu. 3,152.98 3,657.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+720.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 26 Kamu. 859.98 6,660.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+750.00 Bahçe 190 207 Kamu. 1,410.00 1,410.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+730.00 Kanal 190 206 Kamu. 730.00 730.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+730.00 Bahçeli Kerpiç Ev 190 205 Kamu. 6,053.00 6,053.00 98.00 98.00 Ev 65.00 Müştemilat Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+740.00 Kerpiç Evi Olan Tarla 190 232 Kamu. 2,029.09 6,015.00 98.00 98.00 Ev 15.00 Müştemilat Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+795.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 30 Kamu. 253.83 5,960.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+850.00 Kargir Evi Olan Bağ ve Tarla 190 266 Kamu. 7,863.41 8,355.00 45.00 45.00 Bağ Evi İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+805.00 Kanal 190 265 Kamu. 648.19 1,025.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+800.00 Tarla 190 267 Kamu. 100.00 100.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+800.00 Bahçeli Kerpiç Ev 190 27 Kamu. 2,570.00 2,570.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 48+833.00 Yol - TH_96 Kamu. 281.55 281.55 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+840.00 Tarla 190 264 Kamu. 93.65 400.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+835.00 İçinde Kerpiç Evi Olan Bağ 190 29 Kamu. 633.49 2,060.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+970.00 Kerpiç Evi Olan Bağ ve Zeytinlik 190 204 Kamu. 1,774.51 4,970.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+948.00 Kanal 190 203 Kamu. 865.00 865.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+932.00 Tarla 190 202 Kamu. 55.00 55.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+975.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 22 Kamu. 1,666.03 4,347.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I-18M-IV 49+000.00 Zeytinli Tarla 190 21 Kamu. 1,595.30 14,158.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+000.00 Zeytinli Tarla 190 20 Kamu. 422.06 4,739.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+000.00 Zeytinli Tarla 190 19 Kamu. 255.16 5,899.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+000.00 Tarla 190 18 Kamu. 210.29 3,100.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+988.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Bağ 190 274 Kamu. 159.02 4,552.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+990.00 Kanal 190 275 Kamu. 208.00 208.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+987.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Bağ 190 279 Kamu. 30.87 1,964.00 İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+990.00 Kanal 190 280 Kamu. 86.00 86.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+990.00 Kanal 190 246 Kamu. 123.00 123.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+990.00 Kanal 190 284 Kamu. 120.64 767.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 48+990.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 190 285 Kamu. 229.85 4,663.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 49+008.00 Yol - TH_97 Kamu. 4,761.72 4,761.72 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 49+005.00 Tarla 378 210 Kamu. 796.70 3,707.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 49+005.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 378 211 Kamu. 798.55 4,413.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 49+020.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 378 446 Kamu. 2,837.89 6,463.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 49+020.00 Kanal 378 445 Kamu. 212.25 283.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-IV 49+020.00 Kanal 378 420 Kamu. 111.21 583.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I-18M-IV 49+050.00 Tarla 378 419 Kamu. 5,018.80 8,538.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+035.00 Kargir Evi Olan Zeytinlik Tarla ve Bağ 378 222 Kamu. 1,677.78 6,226.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+035.00 Zeytinli Tarla 378 223 Kamu. 880.62 9,824.00 Özel Sayfa 11 / 12 Özel 35.00 35.00 Bağ evi - - Özel Özel Kamu Özel Kamu Özel 50.00 50.00 Ev - - Özel Kamu Özel 140.00 140.00 Depo - - Kamu Özel 96.00 96.00 Ev 83.00 Müştemilat Özel Kamu Özel Kamu Özel Kamu Kamu Kamu Özel - - Özel Kamu Özel 32.00 32.00 Bağ Evi - - Özel Özel Özel 64.00 64.00 Ev - - Özel Özel Kamu Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. İzmir Bergama Fevzipaşa M. İzmir Bergama Fevzipaşa M. İzmir Bergama 18M-I 49+035.00 Kargir Evi Olan Tarla 378 173 Kamu. 507.88 13,550.00 49+107.00 Yol - TH_98 Kamu. 31.65 31.65 18M-I 49+150.00 Tarla 378 220 Kamu. 1,526.01 2,478.00 Özel Fevzipaşa M. 18M-I 49+140.00 Kerpiç Evi Olan Tarla 378 219 Kamu. 1,169.00 1,169.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+110.00 Tarla 378 218 Kamu. 77.45 2,588.00 Özel İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+240.00 Tarla 378 237 2,373.98 19,322.00 Kamu İzmir Bergama Fevzipaşa M. 18M-I 49+320.00 Kerpiç Evi Olan Zeytinli Tarla 378 234 Kamu. Kamu. 3,122.31 4,637.00 Özel Sayfa 12 / 12 Özel Kamu